...yapıldığı, yüklenicinin işyeri tesliminden itibaren sözleşmesinde... ...çalışma yapılamayan 34 gün için süre uzatımı verilmesi... ...gecikme olmadığı, ayakların geç imal edildiği ve süre... ...sözleşme , işyeri teslim tutanağı , makine ve teçhizat... ...kayıplarının oluştuğu, işyeri tesliminden itibaren... ...uzatımı verilmesi hususunda yüklenici ile idaresi arasında...

...sıl davada davacı yüklenici tarafından gecikme cezasının... ...edemediği, 21.05.2007 tarihinde teslim ettiği, sözleşmenin... ...cezasının gecikilen her takvim günü için kesilmesi gerekir... ...zamanında bitirilmediği takdirde geçen her takvim günü için...

...açıklamalara göre, iş 13 gün geç teslim edilmiş olduğundan... ...öngörülen süreler içerisinde işi teslim etmediği halde gecikme... ...yapım işleri kesin kabul tutanağında işin bitim tarihi... ...belirtilmiş, Yapı İşleri Genel Şartnamesinin 41. ...tamamlandığında yüklenicinin idareye geçici kabulün yapılması...

...usulü ile gerçekleştirilen “30000000 Puan Karşılığı... ...son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez... 365 takvim günü , fiyat farkı , hizmet alımı ...365 takvim günü sonrasında teslim edilen hizmet ile sınırlandırıldığı...

...yapıldığı, ihalenin yüklenicisi Gündüz İnş. Genel salgın hastalık. ...tarihinde imzalandığı, yer tesliminin 2/8/2010 tarihinde... ...tarihinin 29/11/2010 olduğu, işyerinde havanın fen noktasından... ...mücbir sebebin unsurları olan kaçınılmazlık ve öngörülemezlik... ...gerçekleşen yağışların geçmiş yıl ortalamalarından...

...eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından Kültür... ...inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. ...belgeler incelendiğinde yer tesliminin 10/12/2019 tarihinde... ...bulunduğu aya ait endeksi; güncel endeks ise, revize...

...bedellerinin yüzde olarak kaça tekabül ettiğinin Kurulumuzca... ...15/09/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...belirtilerek, düzenlenen tutanağın yükleniciye 09... ...komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi... ...yapılması konulaında yüklenici ile idare arasında oluşan... ...yapıldığı, süresinin 75 takvim günü ve ilk iş bitim tarihinin... ...talep edilmiş ise de adı geçen Kanun’un Ek 2 nci maddesi...

...ödemeye esas olarak hak edişlere geçirilen işlere ait miktarlar... ...yeşil defter ve malzeme teslim tutanağında ……… ...tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay... ...miktarın, yeşil defter ve malzeme teslim tutanağında tespit... Belediyesi tarafından ihale edilen “……

...sözleşmenin uygulanması sırasında teslim edilen işlerin teknik... ...olarak sözleşmenin en az 10 gün süreli fesih bildirimi... ...belirlenmiş ise bu günün geçmesi ile borçlu temerrüde... ve sözleşmenin 25.