...süreyle verilmiş ve bu süre geçirildikten sonra söz konusu... ...fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine... ...tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını... ...teslim edildiğinden dolayı, teslim edildiğine dair fiziki...

...eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...331339 sayılı Olur ile yer teslim tarihinden itibaren imalatına... ...aşağıdaki rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamı uygulanabilir... ...onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak... ...onaylanmaksızın, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık... ...hesaplanan birim fiyatın %90’ı geçmeyecek şekilde hesaplanması...

...davacı idarenin ancak on günlük süre ile sınırlı... ...klı tutma, teslim-kabul tutanağına düşülecek bir... ...feshedip ifa talebinden vazgeçtiğinden cezai şartı... Taraflar arasındaki sözleşmenin 34.1. ...yazıcıları on gün içerisinde teslim etmesi için ihtar gönderildiğini...

...durumda, Geçici Kabul Komisyon Tutanağında yer alan geçici... ...20.06.2013 arasındaki 24 gün için gecikme cezası... İşin kontrol mühendisi ….. ...Yolu Yapımı işine ait işyeri teslim tarihi, 31.10... ...firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması...

...hesaplanması ile ilgili olarak yüklenici ile idaresi arasında... ...inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...üzere 07/02/2020 tarihinde yer tesliminin yapıldığı, 03... ...bulunduğu aya ait endeksi; güncel endeks ise, revize...

...Sökülmesi” iş kalemlerinin yeni birim fiyatlarının tespiti... ...belirtilen rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamının herhangi... ...sürece tüm yıl boyunca geçerli olduğu, yeni birim... İşin yer tesliminin 14/10/2021 tarihinde... ...görüş ve talebi; Anlaşmazlık tutanağında özetle; bahse... ...onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak...

...idarenin edimlerini ifa etmemesinden kaynaklı olarak davacının... ...yapımı ve davalı idareye teslimini üstlenmiştir.... ...tarihinden itibaren 450 takvim günü içerisinde simülatörleri... ...2016 tarihinde muayene ve geçici kabul işlemlerine... ...klı tutma, teslim-kabul tutanağına bir kayıtl... ...cezası miktarınca ödemeden kaçındığından ihtirazi...