...Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre anahtar teslim götürü bedel usulüyle 1.297.000,00... ...imalatların ödemelerinin yapılmadığı, bunun tasfiye tutanağında yer aldığı, Mahkeme tarafından... ...veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve...

15.03.2021 tarihli anlaşmazlık tutanağından özetle; Yüklenicinin görüş... ...yazısı ve ekleri incelendiğinde; İşin yer tesliminin, 01/02/2019 tarihinde yapıldığı...

...Kanunu’na göre 02.06.2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...yüklenici arasında düzenlenen anlaşmazlık tutanağından, iş eksilişi yapılan ve sözleşmede...

...değerlendirmesi; Yüklenicinin, sözleşmesine göre işyerinde bulundurulması istenen teknik personelin... ...taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş...

...maddesinde Teklif birim fiyatlı işler/anahtar teslim götürü bedel işler kapsamında her... ...taraflarca imzalanan 25.12.2020 tarihli Anlaşmazlık Tutanağına göre tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

İşe ait Sözleşme’nin “İşin ve işyerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı... ...sözleşmenin feshedilmesi hali için “Durum Tespit Tutanağı”nda belirtilir.

...Kanunu’na göre 02/02/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...konuya ilişkin görüş ve talebi; Anlaşmazlık tutanağından özetle; 2 adet 165 kVA jeneratörün...

...yapıldığı ve devreye alındığı geçici kabul tutanağından anlaşılmaktadır. ...göre işin teslimi gereken tarihte tamamlanıp teslim edilmediği ve işletmeye alınamadığı...

...12/2021 tarihli ve 331339 sayılı Olur ile yer teslim tarihinden itibaren imalatına başlanamayan... ...onaylanmaksızın, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare...

Belediyesine teslim edecektir. ...kuruluşlarının taraf olduğu konut ve çatılı işyeri niteliğindeki kira sözleşmelerine Türk...