...ve talebi; 22/11/2021 tarihli dilekçesinde; 03/06/2021 tarihli işyeri teslim tutanağının taraflarınca “mevcut binaların... Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “İşyerinin yükleniciye teslimi” başlıklı 6 ncı maddesinde, “(

...01.04.2013 tarihinde 3 yıl süreyle kiraya verilmiş olduğu, işyeri teslim tutanağı tarihi itibariyle de henüz tahliye... iş yeri teslimi , işe başlama , yer teslim tutanağı

İşyeri , işyeri teslimi , şantiye , Yer teslimi İşyeri yükleniciye kısımlar halinde de teslim edilebilir.” “

Sözleşme eki YİGŞ’nin; “Projelerin yükleniciye teslimi” başlıklı 11 inci maddesinde; “… ...bildirimlerin elden yapıldığı ve süre kayıplarının oluştuğu, işyeri tesliminden itibaren çalışılamayan günler için 60...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 14/09/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Sultanbeyli Devlet... ...denetim görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel veya resmi laboratuvarlarda olsun, bu deneylerin...

...İlamın 5’inci maddesiyle; Belediye tarafından … TL anahtar teslim götürü bedelle … Ortak Girişimine ihale edilen “... 11.05.2017 tarihinde işyeri teslimi yapılarak fiilen başlanan iş’te zeminde sıvılaşma...

...Mahkemesi tarafından verilen kararda da, sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, 6098 sayılı TBK'... ...ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla işyerinde değişiklik yapılabileceği, bu durumda, iş başına...

… (4) Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan işin kusurlu ve eksik kısımlarının... anahtar teslimi götürü bedel , iş artışı , revize iş programı , süre uzatımı