İşin yer tesliminin 14/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin... ...gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder.

...teslimden önce cezai şart isteme hakkını saklı tuttuğuna dair yükleniciye ulaştırdığı bir beyanı da bulunmamaktadır... İlköğretim Okulu ve Kompleksi Yapım İşi Anahtar Teslimi Götürü Bedelli Sözleşme ile davacı, davalı vakfa...

...belirtilen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için davacı yükleniciye 25.04.2016 tarihine kadar süre verilmiştir.... maddesine göre işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı...

...Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.” Hükümleri yer almaktadır. ...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 04/02/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “İzmir Bergama...

...sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.” denilerek sözleşme kapsamında...

...İdare tarafından ihale edilerek, 03/05/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…Peyzaj ve... ...2019 tarihli “Gecikme Cezası Tutanağı”nın İdaresince yükleniciye tebliğ edildiği, Ancak, yüklenicinin 05/08/2020...

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 23/01/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “İZSU Genel Müdürlük... ...imalatların ardışık olarak yapılması zorunluluğunun bulunduğu, işyerinin görülmesi mevcut saha kotlarının kontrol edilmesi...

...getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz...

...şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir. ...göre gerçekleştirileceği hususu da dikkate alındığında; yükleniciye fiilen Belediye bütçesinden bu tarihe kadar herhangi...

...ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi... Bu hükümler birlikte dikkate alındığında; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan bahse konu işte  “4734...