5 yıl geçerlilik süresi öngörülen bu sözleşmenin “İşin Bedeli ve Ödenmesi” başlıklı 6. ...olduğu göz önüne alındığında; bu belgenin hukuki geçerliliği konusunda yapılan itirazların da bir önemi kalmamaktadır.

...projeleri ve diğer belgelere göre verdikleri, sözleşme imzalanmadan öncesine kadar herhangi bir itirazlarının olmadığı, dolayısı ile yangın merdiveni imalatına ait statik hesabının... İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.

Diğer bir anlatımla davalı idare malın teslimi üzerine mal bedelini cezai şart alacağı kadar eksik ödemekle, ihtirazi kaydı dermeyan etmiş sayılır (Yargıtay 15. ...davacının tüm, davalı iş sahibinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

Dilekçilerin iddia ve itirazları Dilekçilerce kararın esasına ilişkin olarak; ilgili ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Yaklaşık maliyet başlıklı 9. TL’ye satın aldığı ve bu doğrultuda parkenin m² fiyatı ile yüklenici ile yapılan ihale bedeli arasındaki fark üzerinden KDV dahil ...

Karar düzeltilmesine esas itirazlar doğrultusunda önceki (22.09.2021 tarihli ve 50175 tutanak sayılı) Temyiz Kurulu... Buralar, bedeli Yükleniciye ait olmak üzere, uygun dolgu malzemesi ile doldurulacaktır.

maddesi ise şu şekildedir: “Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi hâlinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin …. sayılı kararı ile davalı vekilinin tüm temyiz itirazları reddedilerek hüküm onanmıştır.

...kalorifer kazanları dışında gaz yakan cihazın mevcut olmadığı, ancak yüklenicinin itirazından imalat sırasında ilk projeye göre doğalgaz tesisatına ilave gaz yakan cihaz eklendiğinin anlaşıldığı, tereddüdün de ilave cihazlar nedeniyle abone bağlantı bedelinde meydana gelen farkın yükleniciye ödenmemesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır...

maddesi uyarınca, iş sahibi teslimden sonra ortaya çıkan bu gizli ayıpların giderilme bedelini ayıbın ortaya çıktığı tarihteki rayiç fiyatlarla isteyebilir. SONUÇ: Yukarıda yazılı nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün temyiz eden davacılar yararına BOZULMASINA, karara...

gecikme cezası , kalan sözleşme bedeli , toplam sözleşme bedeli ...bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz hükmü düzenlenmiştir.

iş artışı , iş azalışı , sözleşme bedeli Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. ...takdirde, idare bu hakedişi tek taraflı olarak yapar ve yüklenicinin bu hususta hiç bir itiraz hakkı olamaz el koymak yetkisine de sahiptir.