...uyarınca davacı yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlayacak... ...fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla davacı şirkete yapılan ödemeden... ...tarafından davanın kısmen kabulüne dair verilen karara karşı taraf vekillerince... ...kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi...

...kaynaklı sebeplerle gecikmelerin olduğunu ileri sürerek, tekliflerinin ve sözleşmenin... ...ettirdiği, idarenin yerel mahkeme kararına itiraz ettiği, Danıştay 13. ...2021 tarihli dilekçesi ile sözleşme imzalanmasına kadar geçen süredeki... ...yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda...

Davacı dava dilekçesinde ... ...açıklanan nedenlerle davacının tüm temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte... ...kesin teminatın verilmiş olması kaydıyla sözleşmenin imzalanmasından... ile 5.

...mühendisleri ile mimardan teşekkül ettirilen yapı denetimi yapılan bir iş’de... ...bulunmayan hakedişi diğer görevlilerin imzalanmasının gerekmediği, diğer...

...arasında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek Kurulumuz kararı talep edilmektedir... ...yükleniciye bildirildiği, yüklenicinin itiraz kaydıyla imzaladığı iş programını...

...na göre 21/01/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...fiili durumu yansıtmayan bir sözleşme imzalanmasının sorumluluğunun başta... ...revize iş programına yüklenicinin itiraz ettiği ifade edilerek, yüklenici... ...günlere ait ödeneklerin ileri aylara kaydırılması gerektiği, İdareden...

...idarece onaylı fotokopisi), sabıka kaydı belgesinin aslını ve iletişim... ...dolayısıyla idarelerce sözleşmenin imzalanması öncesinde ihale üzerinde... Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

...eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi... Belli edilen günde davacı vekili Avukat …, ...tevkifatı kesilerek dilekçe ekinde itiraz kaydıyla gönderildiğini, davalının...

...değerlendirilmediği, bu itibarla, başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde belirttiği... ...yandan, ihale üzerinde bırakılan istekli ile kamu ihale mevzuatında öngörülen... ...gerektiği, sürelere uyulmadan sözleşme imzalanması halinde, itirazen şikayet...

maddesi de gözetilerek HMK'nın 266. ...kapsamı dışında kalan tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.... ...incelenmesinde; davacı yüklenici sözleşmenin imzalanmasına karşın, inşaata başlanılamadığını... ...fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 200.000,00 TL maddi ve 10.000...