...ait sözleşmenin 6 ncı maddesi ile sözleşme bedelinin 13.800.000 TL, aynı sözleşmenin “Ödeme... ...sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün...

...getirmek zorunda olduğu, idare tarafından işin ihalesinden önce işe ait sürenin hesaplanmasında... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2021 % 10 2022 % 60 2023 % 30...

quot;Gecikme hâlinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi başlıklı 25. ...takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,03 (onbindeüç) oranında gecikme...

...hakedişten sonra yapılıp ödenmeyen imalât bedelinin tahsili istemine, birleşen dava ise... cezai şart , Geçici kabul , geçici kabul tutanağı , gecikme cezası

... plakalı araçlara ait trafik cezaları ve gecikme bedelleri belediye bütçesinden ödenmiştir... ...bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesinin esas olduğu belirtilmektedir...

...yapılan tenzilatın, haksız nesafet kesintilerinin, gecikme cezası ve teknik personel cezası kesilmesi... ...belirlenen elektrik, inşaat, mekanik işler bedeli 221.768,16 TL'nin davalıdan tahsiline...

...biri olan 1.794,35 TL günlük ceza tutarının gecikme gün sayısı kadar çarpılmasıyla tespit... ...edişi ödeme gecikmesinden kaynaklı sözleşme bedeli olan 1.794.354,57 TL'nin binde biri...

...ekleri hükümlerinde, hakediş ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle uzatılacak sürenin belirlenmesine... ...talebinin ise; Süre uzatımının, sözleşme bedeli değil hakediş tahakkuk tutarları esas...

...teslim edilmemesine rağmen sözleşmede belirtilen gecikme cezasının uygulanmaması sonucu kamu zararına... ...halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin BİNDEBEŞ oranında gecikme cezası uygulanır...

...bedelinin %0,06’sı (onbinde altısı) oranında gecikme cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır... ...belirtildiği üzere, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,06’sı oranında gecikme cezasının...