Somut olayda davacı tarafça iş tamamlanarak davalı iş sahibine geçici kabul tutanağı yapılarak teslim edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama ile ilgili ihtirazi kaydı da bulunmadığından uyarlama istemesi mümkün değildir.
kabul tutanağı - Arama Sonuçları
… Devamı
Somut olayda geçici kabul 18.08.2009 tarihinde 03.07.2009 itibar tarihi ile kabul edilerek yapılmış olup, iş sahibinin geçici kabul tutanağında cezai şart isteme hakkını saklı tuttuğuna dair bir beyanı bulunmamaktadır. cezai şart , Geçici kabul , geçici kabul tutanağı , gecikme cezası
Dolayısıyla işin bitim tarihi Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında kayıt altına alınan geçici kabul itibar tarihidir. (Sayıştay Temyiz Kurulunun 20.09.2011 tarih ve 33659 sayılı kararı) İşin bitim tarihi geçici kabul tutanağında kayıt altına alınan geçici kabul itibar tarihidir.
“Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. (Sayıştay Temyiz Kurulunun 06.01.2015 tarih ve 39892 sayılı kararı) Geçici hakedişin geçici kabul tutanağındaki geçici kabul itibar tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmiş olması, işin zamanında bitirilmediği yönünde kesin bir kanıt değildir.
Sorgu konusu işe ait Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında ise, “… Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı , geçici kabule engel durum
… c) Kabul komisyonu işi kabule uygun gördüğü takdirde, geçici kabul tutanağı düzenlenir ve bu tutanağı komisyon üyeleri ile birlikte yüklenici veya vekili de imzalar. … (7) Geçici kabul tutanağı, ihale makamı veya yetkilendirdiği kişilerce onaylandıktan sonra geçerli olur.
Sonuç olarak, geçici kabul tutanağındaki geçici kabul itibar tarihi işin fiilen bitim tarihini göstermektedir. Hukuki ihtilaflara yol açmamak adına geçici kabul tutanağında geçici kabul itibar tarihinin işin fiili bitim tarihi olarak belirlenmiş olması önemlidir.
...sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan, kesin kabul tutanağı eki eksik ve kusurlu imalat listesinde yer alan ve kullanıcı tarafından kullanıma mani olmadığı bildirilen yangın senaryosundaki eksiklikler hariç, yüklenici tarafından yapılmadığı tespit edilen, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve işin idareye teslimini...
Bu nedenle mahkemece, geçici kabul tutanağındaki eksik ve ayıplı işler giderim bedeli üzerinden sözleşmede belirlenen gecikme cezası oranı uygulanarak ve geçici kabulde verilen süreyi aşan süre için hesaplanan gecikme cezasına hükmedilmesi doğru olup, davalının bu temyiz itirazları yerinde görülmeyip, reddi gerekmiştir.
... görüldüğü, yapı denetim görevlileri tarafından 04/08/2021 tarihinde düzenlenen, geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmadığına yönelik tutanağın, idarenin 05/08/2021 tarihli ve ... eksikliklere ek olarak söz konusu yapım işinin elektrik imalatı eksiklik listesine dair tutanağın ekte gönderilerek, tutanakta belirtilen eksikliklerin ve bağlantı hattı projesine yönelik ...