İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir.

Mahkemece ıslahla artırılan miktar da dikkate alınarak davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.

...kaynaklanan menfi ve müsbet zararların tazminine ilişkin olup, mahkemece davanın ksımen kabul ve kısmen reddine dair verilen hüküm taraf vekillerince temyiz olunmuştur.

'IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile davanın kısmen reddi ile kısmen kabulüne karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

...gecikmenin enerji temin edilememesinden kaynaklanması sebebiyle işin bitim tarihi ile geçici kabul yapılması için müracaatta bulunduğu 05/04/2021 tarihi arasındaki sürenin kendisine...

9.2.Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

...durumlarda söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu kabul edilmelidir.

Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

...gereğince davacının ifaya ekli cezai şart tazminatını isteyebileceği belirtilerek, davanın kabulüne, 15.521,78 YTL gecikme tazminatının sözleşmenin fesih tarihi olan 01.06.2004...

Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2010/604 E sayılı davanın kısmen kabulüne, birleşen Ankara 4.