... tarafından Yüksek Fen Kurulu’na yapılan başvuru sonrasında alınan karara istinaden geçici kabul itibar tarihinin düzeltildiği, 15 nolu hakedişten sehven kesilen 7 günlük gecikme cezasının ... bildirildiği, 2- Elektrik Tesisatı Özel Teknik Şartnamesinde “Mahal Tedaş ile ilgili yapılması gereken tüm işlemlerin yüklenici tarafından yapılacaktır.

…) Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması için 06.05.2013 tarihinde dilekçe vermiş gerekli ön kontrolün yapılması için işyerine gidilmiş gerekli incelemeler yapılmıştır.

maddesi ile Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde de taahhüt edilen işin sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak tamamlandığında yüklenicinin idareye geçici kabulün yapılması için yazılı başvuruda bulunması gerektiği belirtilmektedir.

Geçici kabulün yapılmasını müteakip işin kullanılması veya işletilmesi, işin kesin kabulünün yapıldığı anlamına gelmez.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

ve son hakedişin 25/02/2010 tarihinde ödendiği, geçici kabulün yapılmasından sonra yüklenici firmaya meydana gelen arıza ve eksikliklerin giderilmesi yönünde gerekli tebligatların yapıldığı, eksikliklerin giderilip giderilmediği...

Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır.

Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizce onanmıştır. ...gerçekleşen ve müteahhidin sorumlu tutulacağı bir riziko şeklinde yapılması, sigortanın yapılması amacına paralel olarak, tarafların iradelerine uygun olacaktır.

... onarımlarının yapılması, B Blok kuzeyinde yer alan istinat duvarındaki barbakanların yapılması, yangın senaryosundaki eksikliklerin giderilmesi, yangın dolaplarındaki telefonların aktif ... tarihli yazısında yukarıda sayılan eksikliklerin giderildiği bildirilmekte, ancak, kesin kabul tutanağı eki eksik ve kusurlu imalat listesinde yer alan ve geçen süre zarfında yüklenici ...

Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir” hükmü düzenlenmiş olup, bu maddeye göre ceza hesabı yapılması gerekirken 26 gün üzerinden ceza hesabı yapılması doğru olmamıştır.