...tutulduğu günlerden sorumlu olmadığını kesilen cezanın tamamen haksız olduğunu, davalı tarafın 26/05/2016 tarihli yazı ile... ...ile bağdaşmadığını, 4734 Sayılı KİK ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, taraflar arasındaki sözleşmenin... ...delil sunulmadığı gibi davacı yüklenicinin sözleşmeyi fesih yoluna gitmeyerek ifa ile sonuçlanmasını bekleme tercihinde...

10 günlük süre , fesih , ihtar , yasak davranış , yasak fiil , yasaklama KARAR : Dava; davacı şirketin 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25.

...edilmediğini, bu durumun işin gecikmesine neden olduğunu, bu sebeple haksız şekilde gecikme cezalarına maruz kalındığını, haklı... fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

...sunulamadığı, bu durumun mücbir sebep olarak nitelendirilemeyeceği, kamu kurumu olan davalı hastanenin bu taşınmazın mülkiyetinin... Olumlu zarar, kusursuz olan tarafın, sözleşmeden haksız olarak dönen taraftan isteyebileceği tazminatın konusu...

maddesinin (1) numaralı fıkrasının (f) bendinde yer alan “…tespit edilen kamu zararına ilişkin…”,

sayılı Ek İlamda kamu zararından ilişikli tutulan Ödeme emri belgesine (…

Kararda kamu zararının hesaplanmasında üç tablo kullanılmıştır. Kamu zararının hesaplanmasında, …

TL tutarındaki kamu zararının; Üst Yönetici (..