Süre uzatım onayının ... tarihli dilekçede, gerekse süre uzatımına ilişkin ... Belediyesi tarafından ihale edilen “.. TL kamu zararı oluşmuştur.

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na... ...ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı... ...sinin yazısı ekinde gönderilen ve ihale dokümanlarını içerdiği ifad... ...yapılmasının gerek İmar Kanunu gerek Türk Ceza Kanunu hukuklarına aykırı olduğu, iş... kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak idare...

... şikâyet başvurusunda bulunulduğu, Kamu İhale Kurulu’nun 16/02/2022 tarihinde itirazen ... ilişkin olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uygulaması döneminde verilen ve ... imkânsızlık olduğu, böyle bir durumda ihalenin zamanında yapıldığının söylenemeyeceği ... yapılması koşulu ile yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği ile ilgili ...

...fiyat artışlarının da 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde... ...gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin... ...4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereği mücbir...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na... fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve... ...üncü fıkrasında; “4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen... ...nedenlerle iş bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: 18/01/2019... maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'... ...2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. ...EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, ihale konusu işin cezalı çalışma... ...olarak belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde...

...yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması... kamu hukuku sözleşmeleri , kamu ihale sözleşmelerinin uyarlanması... ...na göre imzalandığı, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara Atatürk... ...getirilmediği gerekçesiyle, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'... ...arasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre anahtar teslim... ...kaynaklandığını ifade ettiği, süre uzatımı taleplerinin reddedildiği... ...bütün kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmaktan yasaklanmalarına...