...ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ...olması şartıyla bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanır... ...geç başlanması nedeniyle süre uzatımı verilmesinden... ...olan “4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen... ...öngörülmeyen bir işte süre uzatımından kaynaklı fiyat... ...2019 tarihinde yapıldığı, ihale sınırı içerisinde...

...güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların... aday ve istekliler ihale dışı bırakılır. ...maddenin dördüncü fıkrasına göre istenecek belgeler” başlıklı... ...işin süresi olan 5 günlük süre içerisinde süsleme...

...göre 19/11/2019 tarihinde ihale edilerek 09/12/2019 tarihinde... ...yapıldığı, sözleşme süresinin 370 gün olduğu... ...işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... ...aya mı yoksa sözleşmeye göre iş bitim tarihinin içinde... ...2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun...

...yapılması için karar alınarak yükleniciye bildirildiği... ...ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ...götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan... .Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi... ...yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına... ...yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine...

...ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ...zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin uygun bulunmadığı... ...kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan... ...projeye ve/veya teknik belgelere göre işi yapmakla, bu projenin... ...sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı... ...süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir...

...ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ...tarihleri arasındaki onay süresi ile bu projeye ait... ...bulundurularak gereken süre uzatımının verilmesine, İdaresinin... ...edilerek uygun bulunan projeye göre yapım işine başlanmasının... ...işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder.

...ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ...süre dikkate alınarak süre uzatımı verilmesi ile işin... ...incelemede, yapılan işlerin ihale dokümanında öngörülen... ...nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici... ...süreler için sözleşmesine göre işin bitim tarihinden... ...işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder.

...ödenmesi, Birim fiyat sözleşmenin ihale dokümanlarında iş sonu... ...süreçlerinde gecikme için süre uzatımı verilemeyeceği... ...yapılamayan 34 gün için süre uzatımı verilmesi ve artan... ...edilecektir.” hükmünün bulunduğu, yükleniciye sahada yüzer tavan... ...yapıldığı, yapı denetim görevlilerinin 26/11/2019... ...ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu...

...davalı arasında 2019/276289 ihale kayıtlı numaralı şoförlü... maddesi uygulanmaksızın yükleniciye ödenir” hükmünü... ...işlemlerin yerinde olduğunu, Kamu İhale Genel Tebliğinin... ...ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen... ...ve söz konusu hesaplamaya göre yüklenici lehine ve...

...tarihine kadar 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...konusu işin sözleşmesine göre iş bitim tarihi olan... ...Geçici kabul eksiklikleri için yükleniciye 30 gün süre... Üniversitesi tarafından ihalesi yapılan, …- ...tarihten itibaren 52 gün süre uzatımı verilmiştir... ...Yüklenici 52 günlük süre uzatımına rağmen işi tamamlayamamış...