...adı geçen İdare tarafından ihale edilerek, 03/05/2019 tarihinde... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...Tutanağı”nın İdaresince yükleniciye tebliğ edildiği... ...alınamayacağı, verilen süre uzatımı kararları ile işin... ...2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...verilen süre uzatımlarına göre bitim tarihinin 05/09...

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.... ...kesilmemesi sonucu oluşan kamu zararı tutarı ... ...18’inci maddesinde; “Süre uzatımıyla ilgili hususlarda... ...sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı... ...Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak...

e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından... ...yapılacak işin niteliğine göre, gecikilen işin bir... ...işin gerektirdiği ek süre yükleniciye verilir. ...bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı

...hükümlerine aykırı olarak süre uzatımı verilmesi ve bu süreler... ...sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı... ...yapılacak işin özelliğine göre çalışılamayacak günler... Süre uzatım onayının ... Belediyesi tarafından ihale edilen “.. TL kamu zararı oluşmuştur.

...GÖRÜŞÜLDÜ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol... ...idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak... ...ihtiyaçların tespiti, ödenek ve ihale işlemlerinin yapılması... ...idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler...

...nedeniyle veya 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi kapsamında...

...çalışılamayan günlerin taraflarına süre uzatımı olarak verilmesinin... ...ceza kesilmemesi dolayısıyla kamu zararına neden olunduğu... ...sözleşmenin 9.2 maddesine göre değil … Valiliği Meteoroloji... ...durumunda, bu günler için süre uzatımı verilmesinin mümkün... ...200 takvim günü olduğu, Yükleniciye 30 gün ve 20 gün...

...alındığını, davalının işi yasal süresi olan 29/09/2010 tarihinde... ...davacı idarenin 514.891,30 TL kamu zararının dava tarihi... ...20/a bendi gereğince ihale dökümanında belirlenen... ...tespit edildiğini, bu rapora göre yaptırılan güçlendirme... ...Kamu ihale sözleşmeleri kanununa göre imza edilen...