...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...cezasının kesilmemesi sonucu oluşan kamu zararı tutarı ... ...başlıklı 18’inci maddesinde; “Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım... ...d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenece...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: 18... ...ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı... maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ...İDDİALARI : Davacı tarafından, ihale konusu işin cezalı çalışma... ...belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ...endeks olarak 2019 Aralık ayına (ihale tarihinin içinde bulunduğu... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... ...endeks olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan...

...başvuru yapıldığı, adı geçen kurumun 20/10/2020 tarihinde ilgili... ...tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ...götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama... .Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi... ...aksaklık yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine, İlişkin...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ...durdurulduğu, çalışılamayan sürenin ek süre olarak yükleniciye verildiği... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... ...endeks olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan...

...UH.I-450 sayılı Kamu İhale Kurumu bu yöndeki itirazları... Bu ihalede … Ltd. Kamu zararının hesaplanmasında, … Ancak ihale yetkilisi, … ...kararı alınmasını teminen ihale sürecinin kaldığı yerden devam...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara... ...getirilmediği gerekçesiyle, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ...kaynaklandığını ifade ettiği, süre uzatımı taleplerinin reddedildiği... ...bütün kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmaktan yasaklanmalarına...

...alındığında 5 yıllık zamanaşımı süresi 26.12.2016 tarihinde dolmaktadır... nolu kararı) Kamu ihale sözleşmeleri kanununa göre... ...kararname ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kapsamındaki...

Dava, Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ...yaptırmış olup bu imalâtın kamu kurumu yararına olması ve kullanılması... ...uygun prosedür yürütülerek yani ihale ve ilan, pazarlık ya da doğrudan...