quot;Mücbir sebepler başlıklı 10. ...getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük... maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'... ...EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, ihale konusu işin cezalı çalışma...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na... ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. Bu tarihten başlamak üzere sözleşmesinde farklı bir süre belirtilmemiş... ...hesaplandığı, kendisinden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı Yapım İşleri Genel...

...iş bitim tarihinin 10/10/2022 olduğu, Sözleşmesinde yıllar ödeneğinin; 2021... ...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na... ...yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na... ...yapılan incelemede, yapılan işlerin ihale dokümanında öngörülen ilerleme... ...yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine... ...edilmesi, ancak bu tarihten itibaren sözleşmesinde belirlenen cezalı çalışmaya...

...Hukuki Nitelendirme Uyuşmazlık, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup... ...SERLAND T-BATISI -ORAMAR TİÜB yol inşa ihalesi sözleşmesinin imzalandığını... ...belirtmiş olduğu durumların 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'... İstinaf Sebepleri İhale şartnamesinde yer almayan...

...cezasının kesilmemesi sonucu oluşan kamu zararı tutarı ... ...getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na... ...artışına karşılık verilen süre hariç, sözleşmesinde belirtilen yıl/yıllarda...

...getirilmemesi durumunda gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen gecikme cezası... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek... Belediyesi tarafından ihale edilen “.. TL kamu zararı oluşmuştur.