...anlaşıldığından, iki yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına...

...yapılacağı mevsim şartlarını öngörerek ihale sözleşmesini imzaladığı, işin... ...tespit edilmesi üzerine 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'... ...sözleşmenin tek taraflı feshedildiği, mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan menfi ve... ...sebep olarak nitelendirilemeyeceği, kamu kurumu olan davalı hastanenin bu... ...vekili, davalı kurum tarafından açılan ihaleyi müvekkilinin kazandığını...

KARŞI OY : 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. ...desinin (f) bendinde, Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... ...Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı ihalesi üzerinde kalan davacının, sözleşmeyi...

f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine... ...ilişkin diğer hususlarda 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım...

...tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına... ...nin (f) bendinde ise, Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... ...getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'...

...getirmediğinden bahisle 1 (bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanmasına... ...desi uyarınca 1 (bir) yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasın... f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı...

...kalan davacı şirketin, taahhüdünü ihale sözleşmesi ve teknik şartnameye... ...süre uzatımını zorunlu kılan mücbir sebeplerden olmadığı, zira işin şirketin... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'un 20.

...Sözleşmeleri Kanunu uyarınca bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine... ...yerine getirmediğinden bahisle kamu ihalelerinden yasaklanmasına ilişkin... f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve...

...Aletleri- Kaynak Makineleri” mal alımı ihalesinin Lazer Metre, Dijital... ...25/(f) maddesinde belirtilen mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve... ...uyarınca iki (2) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine...