...bitirilememişse de, davacının projelerin geç onaylanması ve hakedişlerin geç ödenmesi nedenleriyle süre uzatımına hak kazandığı anlaşıldığından, davacının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğinden bahisle kamu ihalelerinden yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare...

...itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kamu İhale Kurulu'nun (Kurul) … ...İhale Kanunu olduğu, sözleşme öncesi ihale sürecine ilişkin verilmiş bir yasaklama kararı... ...verilen ihale üzerinde bırakılan şirketin ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi borcu...

...başlangıç alındığında 5 yıllık zamanaşımı süresi 26.12.2016 tarihinde dolmaktadır. nolu kararı) Kamu ihale sözleşmeleri kanununa göre imzalanan... ...14447 sayılı kararname ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kapsamındaki Yapım...

ihale kayıt numaralı işe ait Sözleşmenin; “İşe... ...İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29’uncu maddesinde... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır... d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

...İhale Kanununa göre 09/12/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 07/01/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Altınpark Yüzme Havuzu Yapım İşi”nde; 2021 yılı ödenek yetersizliği ve geçici hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan yılı...

...tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 11/11/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 18/12/2019 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Beylikova İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında anlaşmazlık...

...günlük çalışılamayan günlerin taraflarına süre uzatımı olarak verilmesinin istendiği, Fen İşleri... ...kesilmesi gerektiği, ceza kesilmemesi dolayısıyla kamu zararına neden olunduğu iddiasına yer verilmişse... ...olmak üzere 50 gün süre uzatımı verildiği, süre uzatımları dâhil işin bitirildiği tarihin...

...12/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 30/01... ...hesaplamalarında temel endeks olarak 2019 Aralık ayına (ihale tarihinin içinde bulunduğu ay)  ait endeksin... ...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde... fiyat farkı , güncel endeks , ilk iş bitim tarihi , süre uzatımı , temel endeks