4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9 uncu maddesinde; “Mal... ...ihale komisyon başkanı), ihale yetkilisi ve ihale komisyon üyelerinin sorumluluğuna hükmedilmiştir... ...ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere...

...maddesi hükmüne göre, taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine... tarihinde süresi bitecek olan ... TL’lik kamu zararına sebep olmuştur. ...yükleniciden kesin teminat mektubunun süresinin uzatımında fiili imkansızlık olup olmadığının...

Bu nedenle süre uzatım kararını veren, tek başına imzalayan Belediye Başkanı Dr. ...Sözleşme hükümlerine aykırı olarak süre uzatımı verilmesi ve bu süreler için kesilmesi... belediye başkanı , kamu zararı , sorumluluk , süre uzatım komisyonu , süre uzatımı Belediyesi tarafından ihale edilen “..

-TL kamu zararına yol açıldığı belirtilmiştir. .işi” için ihale tarihinin 25.11.2013 olduğu, ihalenin ... ihale süreci , ihalesiz alım , kamu zararı , Sözleşme , usulsüz alım A.Ş.’ye ihale edilen “..

...nedenle ihalenin iptali kararının iptal edilerek ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması gerektiği... ...tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması halinde, b) Şikayet... 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin...

...yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kamu İhale Kurulu’nun (Kurul) … ihale dışı bırakma , iş veya meslek ahlakı , yasaklama kararı ...İhale Kanunu olduğu, sözleşme öncesi ihale sürecine ilişkin verilmiş bir yasaklama kararı...

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: … ...hükümlerine aykırılıktan bahisle idarece kamu gücüne dayanılarak ve tek yanlı olarak... ...Müdürlüğü Genel Temizlik Hizmet Alımı ihalesi uhdesinde kalan davacı şirket tarafından...

...Müdürlüğünün 2024 Yılı Yemeklik Malzeme” ihalesine ilişkin olarak Üreten Temizlik İnşaat... Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Kamu İhale Kurumuna gönderilen yazıda “.. ...kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla...

...2022/573021 İhale Kayıt Numaralı “18 Ay Süre İle Puan Usulü Laboratuar Hizmet Alımı... ...Sözleşme Tasarısı ile işin ihale edilmesinin, ihale ve sözleşmenin uygulanması aşamasında... ...inci maddesinde 45 gün olarak belirlenmesinin kamu ihale mevzuatı hükümlerine aykırı olduğu...