gecikme , ihtar , ihtarlı süre , sözleşme aykırılık , yasaklılık ...getirmediği anlaşıldığından, iki yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına...

...sözleşme konusu projelerin idarece verilen süreler içerisinde teslim edildiği, dolayısıyla... ...süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin... ...yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: .. maddesi uyarınca 6 ay süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin... ...sözleşme imzalamadığından bahisle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58.

...gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar... 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 59. ...kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan...

...davacı şirketin 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan... fesih , İdarenin sözleşmeyi feshetmesi , ihtar , ihtarlı süre , sözleşme aykırılık ...bulunduğu kanaatine varılarak bir yıl kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin...

...rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla... ...tutanağına istinaden işin süresi olan 5 günlük süre içerisinde süsleme alanlarındaki tavan...

...yapıldığından mevcut düzenlemenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12'nci maddesinde...

...yandan, işin teslim süresinin cezalı süre uzatımı öncesi 21.1.2019 olduğu gözetildiğinde... ...fesih talebi başvuru sonrası kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini... maddesi ile 7435 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun geçici 4. ...teminat mektubu bedelinin tarafına iadesine, kamu ihalelerinden yasaklılığının kaldırılmasına...

...belediye bütçesinden karşılanması suretiyle kamu zararına neden olunduğu iddiasına ilişkin...