...paralellik göstermediği görüldüğünden, kamu ihaleleri ile ilgili geniş kapsamlı yeni bir kanun... Delil sözleşmesini taraflar yargılamanın her aşamasında ileri sürebilirler. ...idareden kaynaklı 218 gün (7 ay, 8 gün) süre uzatımı olması nedeniyle, fiyat farkının verilmesi... ...davalının bu kanuna uygun hareket etmediğini, kamulaştırma işlemlerini yapmadan çalışmaların...

’nın İlama konu edilen kamu zararından sorumlu olmadığı iddia edilmiştir. Ayrıca, harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılarak her bir işlem daha...

...belirtildiği, sözleşmenin ekindeki şartnamelerde kamu ihale genel tebliğinin 81.1 maddesindeki... ...personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı... ...edilerek sözleşme tarihinden bugüne kadar geçen süreçte müvekkili firmaya eksik ödenen kısımların... ...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde...

...grupları için uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun... ...tarihinin içinde bulunduğu aya, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif... ...tutarlarının (An) hatalı belirlenmesi sonucunda … TL kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasıyla... ...artışı yapıldığı ve Yükleniciye … gün süre uzatımı verildiği, Yüklenicinin bu minvalde ödenek...

...müeyyidenin uygulanmadığı gerekçesiyle, bu süreçte uygulanması gereken ceza tutarı olan... ...tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye... ...sebebiyet verildiği ifade edilmiş ve oluşan kamu zararının tazminine hükmedilmiştir.... Akaryakıt alım ihalelerinde idareler talep ettikleri akaryakıtın...

...kabul edilmesinin suç olduğu, davacının ihale sürecinde teknik şartnamenin kabul kriterlerinin... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 1. Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi... ...dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 4... ...Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir…” hükmü bulunmaktadır...

...sözleşmenin 18 nci maddesinde belirtilen süre uzatımından ve sözleşme kapsamında yaptırılacak... Gecikmeli süre, son teslim tarihi itibariyle işlemeye başlamıştır. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun İlkeler başlıklı 4. ...Kanuna göre gerçekleştirecekleri mal alım ihalelerinde uygulayacakları esas ve usulleri...