projesi içerisinde yer alan 6 adet sulama projesi yapım işinin ... Kural olarak Devlet ihalelerinde eser sözleşmesinin yapılması... ...gün 4/3 sayılı Kararlarına göre kamu kurumlarının taraf olduğu eser...

...gerektiği, İdaresinin görüşü; Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre... Hükümleri yer almaktadır.

...tarihli süre uzatım kararı ile yer tesliminin geç yapılmış olduğu gerekçesiyle... iş yeri teslimi , işe başlama , yer teslim tutanağı

…” hükmü yer almaktadır. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun... Anahtar teslimi götürü bedel işlerde bir iş...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na... ...görüş ve değerlendirmesi: İşin yer teslimine göre iş bitim tarihinin 26... ...verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden... , Hükümleri yer almaktadır. ”, Hükümleri yer almaktadır.

...davacının teminatın iadesi talebinin yerinde olmadığı gerekçesiyle davalı... maddesi ile 7435 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun geçici 4. ...mektubu bedelinin tarafına iadesine, kamu ihalelerinden yasaklılığının kaldırılmasına... ...ilişkin toplam 3.973.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedelli bir sözleşme...

...çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine uygulanır. ...muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun... ...Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. …” düzenlemesi yer almaktadır.

Bahse konu işte, yer tesliminden sonra, yüklenici tarafından... Grup: Bina İşleri , kamu ihale genel tebliği , yigş 20

...işçi istihdam edilmesi neticesinde kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle... ...mahalleye çıkartıldığı, İlçenin yerleşim alanının genişlemesi ve şehir...

İşyeri , işyeri teslimi , şantiye , Yer teslimi ...yerlerini, sözleşme veya eklerinde kamuya ait ocaklardan temini öngörülen... İşyeri yükleniciye kısımlar halinde de teslim edilebilir.” “