hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - ...raporunda belirtilen yangının bir üst katta yapılan kaynak sonucu oluştuğu... ...12.2018 tarihine kadar 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun...

...arasındaki kot farkından dolayı (ray üst kotu) istinat duvarı yapılması... ...şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken kesilmemesinde... ...kararında imzası olan ile olur veren kamu görevlilerinin sorumluluğuna hükmedilmiştir...

...diğer yandan, işin teslim süresinin cezalı süre uzatımı öncesi 21.1... maddesi kapsamında dürüstlük kuralına uygun bir davranış... maddesi ile 7435 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun geçici 4. ...mektubu bedelinin tarafına iadesine, kamu ihalelerinden yasaklılığının kaldırılmasına...

Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olduğu... ...ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik... TL kamu zararının Belediye Başkanı ...

...Büyük Şehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini... ...oluşan … TL kamu zararı ile ilgili olarak; Kamu zararı, 5018 sayılı Kanunun 33... ...yapılması, 2.14.Yapım ve hizmet alımı ihalelerinde hakediş belgelerinin doğru...

Kamu zararının belirlenmesinde; … Belediye Başkanı), Üst Yönetici … ( ...oranda, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında...

maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'... ...n mevzuatın incelenmesinden, kamu ihalelerinde kural olarak, ihale konusu... ...davalı idarece telafi edildiği, olağanüstü fiyat artışlarının işin bitirilmesi... ...tarihinin 02/07/2018 olarak belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna...

...özetle; 1- İşe ilişkin sözleşmenin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı... ...Yemek/… Kampüs” başlığıyla/üst yazısıyla, ekinde de sevk rapor... ...teslim alınması sonucu oluşan … TL kamu zararının söz konusu (Asıl) İlamda...