...ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...arasındaki elektrik tesisatı işinin iş artışı olarak... ...Şartnamesinde “Mahal Tedaş ile ilgili yapılması gereken tüm işlemlerin... ...yapılabilmesi için,  yapılan işin kusurlu ve eksik kısımlarının... Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri Sokak ve 6.

...defterine kaydedilmediği ve temyiz harcının yatırılmadığı... ...nedenle davacının eksik ve kusurlu işleri başka bir... ...alındığını, davalıdan eksik ve kusurların giderilerek... ...davalı tarafından yapılan işin 11.01.2011 tarihinde tamamlanarak... ...yüklenici nam ve hesabına yapılmasında sakınca olmadığı...

...hükmünün verilmesi için kişinin işlem, eylem ve kararları... ...yüksek bir bedelle alım yapılmasının kamu zararına... Mali Hizmetler Müdür V.) ve ... TL tarih ve ... TL kamu zararı hesaplandığı, ancak ...

...ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ...nun “Sözleşmede değişiklik yapılması” başlıklı 15... ...taraflarının konuya ilişkin görüş ve değerlendirmeleri aşağıda... ...gün olarak değiştirilmesi, işin 350 gün içinde bitirilemediği...

maddesiyle işbu tazmin hükmünü vermiştir.*** ...süresi uzadığı halde, ihtar yapılmasına gerek duyulmadan... ...yükleniciye bildirdiği, söz konusu eksiklerin tamamı giderilmediğinden... ...01.04.2013 tarihinde dolarak işin kesin kabulü yapılmadan... ...olan işin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunu veya malzemenin... maddesi) ile; kamu zararı, imalat kusurlarının...

...dair verilen hüküm taraf vekillerince temyiz olunmuştur... ...çıkartıldığı, yer teslimi yapılmasına karşın, Manisa... ...olarak nitelendirilemeyeceği, kamu kurumu olan davalı hastanenin... İş sahibi işin ifasını kendi davranışıyla... fıkrası anlamında kusurlu sayılır. ...tazminat ile gecikme cezası, eksik-ayıplı işler zararı...

...ihale işlem dosyasının eksiksiz hazırlanması, ... ...almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi... ...Hizmetleri Daire Başkanı …’un kusurlu karar, işlem ve eylemleri... ...zararı ile ilgili olarak; Kamu zararı, 5018 sayılı... iş ve işlemleri sayılmıştır. ...14.Yapım ve hizmet alımı ihalelerinde hakediş belgelerinin... ...alımı yapılan danışmanlık işinin de; Destek Hizmetleri...

...Mahkemesi'nin 17.07.2014 tarih ve E:2013/1596, K:2014/1308... ...gönderilen projelerin imzasız ve eksik olduğunun tespiti üzerine... ...üzere iki yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının...

...olan işin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunu veya malzemenin... ...hakedişlerinden veya kesin hakedişinden ya da teminatından... ...Levhalarla Dış Cephede Mantolama Yapılması analizi yer almıştır... … TL kamu zararı tutarının ……… … tarihli ve ……… ...ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları...

...indeksi, l) Güncel indeks: Hakedişin düzenlendiği tarihin... ifade eder.” hükümlerine yer verilmiştir. ...bulunduğu aya, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme... ...sebebiyle kamu görevlisinin kusurlu davranışı ile açıklanabilecek... ...yapılması sonucu oluşan … TL kamu zararının; ihale dokümanını... ...gerçekleştirilmesi ve harcamanın yapılması süreçlerinde mevzuata...