...11/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 03... ...inisiyatifinde olduğundan verilen sürenin mücbir sebepten dolayı olmadığından fiyat farkı verilemeyeceği... ...fıkrasında; “Bu Esaslara tabi yapım işi ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi için... ...farkı hesaplanmayacağının belirtildiği, ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle...

...iş programında değişiklik yapılabilecek sebepler belirlenmiştir. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa dayanılarak çıkarılan, 2013... ...sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya...

...va; davacı şirketin bir yıl süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmakta... ...yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme... ...getirememesinin kendisinden kaynaklanmayan veya mücbir sebeplere dayanması durumunda anılan madde...

... için fiyat farkı hesaplanmayacağı, ancak mücbir sebepler ve idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim ... kararın 7 maddesinde bu esaslara tabi hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi için söz ... sözleşmenin ilgili maddelerinde ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen hizmet alımlarında ...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 1. Anılan Kanun'un Mücbir Sebepler başlıklı 10. Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hâller de 4735 sayılı Kanun'un 10.

gecikme cezası , mücbir sebep , süre uzatımı , yangın ...Kanununun 8 inci maddesine uygun bir şekilde mücbir sebep başvurusu yapmamıştır. d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

...süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek... d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Kural olarak Devlet ihalelerinde eser sözleşmesinin yapılması aşamasına... ...03.02.1997 gün 4/3 sayılı Kararlarına göre kamu kurumlarının taraf olduğu eser sözleşmesinden...

...yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu'nun... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. hakediş ödemesi , mücbir sebep , yasaklama

...yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep