iş artışı , iş azalışı , sözleşme bedeli ...kapsamında tazminat ödenmesi sonucu oluşan kamu zararı tutarı ... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı, yüklenici hiçbir...

...davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, yargılama sırasında talebini ıslah... ...bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi...

...Kanunun sorumlular ve sorumluluk halleri uygulamasında, 5018 sayılı Kamu Mali... sayılı Ek İlamın hüküm tarihinden sonra düzenlenmiş 4. Askerlik görevi yapan kişiler de kamu görevlisidir.

...yükselişin ve malzeme fiyatlarındaki artışın da mücbir sebep olarak kabul... maddesi ile 7435 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun geçici 4. Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. ...getirilemediğinden sözleşmeye göre ceza uygulamasına başlandığı ve 20.06...

...zorunda olduğu, idare tarafından işin ihalesinden önce işe ait sürenin hesaplanmasında... ...olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uygulaması döneminde verilen ve irdelenen... ...Çevre Düzenleme Yapım İşi”nde; iş yeri tesliminin havanın fen noktasından... ...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na...

...tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir. ...belgelerden; söz konusu yapım işinde iş artışı kapsamında yaptırılan 297... ...almış olduğu faturalar esas alınarak kamu zararına hükmedilemeyeceği....

…… TL kamu zararının; Harcama Yetkilisi ……… … tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde... ...kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı, yüklenici hiçbir...

maddesinde Sayıştay bütçesinin uygulamasının denetlenmesinin TBMM'... Bu raporlara kamu idarelerinin cevapları da eklenir. maddesinde düzenlenmiştir. maddesiyle Sayıştaya verilmiştir. ...önüne bütün yönleriyle incelenmiş, tartışılmış ve teknik değerlendirmesi...