4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62 h bendinde...
kamu zararına ilişkin danıştay kararı - Arama Sonuçları
...halde 19.10.2016 tarihli süre uzatım kararı ile yer tesliminin geç yapılmış...
Kararın açıklanan bu sebeple bozulması uygun bulunmuştur.
1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya...
...kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur...
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya...
...tarafından verilen en son süre uzatım kararında öngörülen iş bitim tarihinde...
...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na...
bentte açıklanan nedenlerle kararın temyiz eden davalı yararına...
...takvim günlük sürenin başlangıcına ilişkin tespiti yaptıktan sonra bir...