...idare, ihaleyi gerekli gördüğü herhangi bir sebepten ötürü de iptal edebilmektedir. ...için, yersiz ilan bedeli ödenmesi sonucu kamu zararına sebebiyet verilmiştir. ...tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve... 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 16.

...maddesinde, idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka... 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 59. ...taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, Hallerinde, idare sözleşmeyi feshetmeksizin...

...belirtildiği, sözleşmenin ekindeki şartnamelerde kamu ihale genel tebliğinin 81.1 maddesindeki... İSTİNAF SEBEPLERİ Davacı vekili yasal süresi içinde... ...verilmeyeceğine dair tüm hükümleri kabul etmiş olması sebebiyle, davanın reddi ile yargılama...

TL kamu zararına neden olunduğu konusuyla ilgili olarak; .. ...genel temizliğinin yapılması yükleniciye ait olmasına rağmen temizlik malzemelerinin idare...

...yüklenicinin mücbir sebep kaynaklı usule uygun süre uzatım talebine binaen verilen süre uzatımı sonrasında usulüne uygun olarak geçici kabulü gerçekleştirilen işte geçici kabule kadar gecikme cezası kesilmemesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi kapsamında herhangi bir kamu zararına neden olmadığından; 173...

...teminat mektubu bedeli için 2.231.170,68-TL olmak üzere toplam 4.731.157,88.-TL'nin... ...fıkrasının (f) bendinde yer alan Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme... maddedeki kamu düzenine aykırılık halleri resen gözetilmek...

...için ilave bedel ödenmesi sonucu oluşan … TL kamu zararının Harcama Yetkilisi … ( Zemin yapısından kaynaklı hiçbir sebep nedeniyle yüklenici ilave bir bedel talebinde... ...işler ve anahtar teslimi götürü bedelli işler olmak üzere karma sözleşme olarak ihale edilmiştir...

...edilen ihaleye ilişkin karar verilmesine yer olmadığı anlaşıldığından, itirazen şikâyet... ...şikayet başvurusunun konusuz kaldığı, bu sebeple başvurunun reddedilmesi gerektiği, itirazen... Diğer yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin...

...Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin... ...mahfazalı modüler hücre markası ile aynı marka olması gerekmesi ve bu hücrenin temin edilme... TL kamu zararının; Harcama Yetkilisi (İl Müdürü) …, ...dilimleri esas alınarak hesaplanması sonucu kamu zararına sebebiyet verilmesi.