...DEĞERLENDİRME: 4735 sayılı Kanun'da idarenin sözleşmeyi hangi hallerde... ...olacağı ve madde hükmünün idarenin sözleşmeyi süreli ihtar sonrasında... ...gelir kaydedilmesi ve sözleşmenin feshi öngörülmüştür. ifadelerine...
kamulaştırma yapmayan idarenin sözleşmeyi feshi - Arama Sonuçları
...sözleşmenin ifası için zorunlu olan kamulaştırma işlemlerini yapmadığını... ...buna ilişkin tutanak düzenlenmiş, idarenin 22/04/2015 tarihli yazısı... ...kusurlarının bulunduğu, sözleşmenin feshinde ortak kusurlu hareket ettiklerinin...
maddesinde idarenin sözleşmeyi feshedebileceği... ...haksız feshedildiğini, davacının feshi gerektirecek herhangi bir eyleminin...
ihtar , ihtarlı süre , sözleşmenin feshi , yasaklama ...oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri... Katılma yasakları, sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya...
...uyuşmazlık konusu ihalede sözleşmenin feshinin iptali ve irat kaydedilen teminatın... ...hizmet kusuru bulunmadığı, davalı idarenin tazminle sorumlu tutulmasına... ...Sözleşmeleri Kanunu'nun İdarenin sözleşmeyi feshetmesi başlıklı...
...edilebileceği kabul edilse dahi, davacı idarenin ancak on günlük süre ile sınırlı... gecikme cezası , İhtar süresi , sözleşmenin feshi ...şartı isteyebileceği halde, davacı sözleşmeyi feshedip ifa talebinden...
...uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere... quot;İdarenin sözleşmeyi feshetmesi başlıklı 20. ...idareye takdir hakkı tanıdığı, davalı idarenin takdir hakkını, hukuka aykırı...
...olmadığının açıkça anlaşılabileceği, idarenin belgeleri dikkatli incelemesi... ... uyarınca katılma yasaklarının, sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya... ...imzalanan 21/11/2012 tarihli sözleşmenin feshi ile yatırılan kesin teminatın...
...sözleşme düzenlendiğini, davalı idarenin, %90 seviyesindeki imalata rağmen... ...kusuru bulunmadığını, sözleşmenin feshi, tasfiye ve teminatın gelir kaydedilmemesi...
...desi kapsamında uzatılan sürenin, idarenin süre uzatımına ilişkin onayını... Sözleşmenin feshinden sonra yapılan tespitlerde, sözleşme... Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı...