...dokümanında fiyat farkı verilmeyeceği belirtilen (mücbir sebeplerden veya idareden kaynaklı süre... Yine, sözleşmenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması” başlıklı 14. ...Kurulu Kararı eki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde...

Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; 4735 Sayılı Kanunu'nun 23. ...teminatların iadesinin gerektiğini, idarenin mücbir sebebe dayanarak sözleşmeyi feshedip... ...hükmü uyarınca istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı... ...idare arasında 08.07.2013 tarihli birim fiyat sözleşmesinin, 15.04.2016 tarihli ve 1498 sayılı...

...edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 15/11/2017 tarihinde birim fiyat... ...gerisinde kalındığı, taraflarından kaynaklanan sebeplerle süre uzatım kararları alınarak ödenek... ...inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, sözleşme taraflarının anlaşmazlığa ilişkin... ...sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya...

...iş programında değişiklik yapılabilecek sebepler belirlenmiştir. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa dayanılarak çıkarılan, 2013/5217 sayılı... Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin... ...sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya...

İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ... ...gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre... ...sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin... ...edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 28/10/2020 tarihinde anahtar teslimi...

...bir tarihte hazırlanmış olduğu, açıklanan sebeplerle geç teslimden dolayı davacı-karşı... ...onarım seçim hakkının kullanıldığı ve her iki kanundaki düzenlemede de onarım ve ıslahın aşırı... 2-)Taraflar arasında imzalanan 08.12.2010 tarihli sözleşmenin 9.1. maddesinde; “Mücbir sebep halleri hariç olmak üzere, tedarikçi...

...sözleşmenin feshi nedeniyle ihaleye katılma ve sözleşme masrafları ile kâr kaybı alacağının... ...ve Kamu İhale Kurulu'nun 4734 sayılı Kanun'un 54. ...incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı kuralına...

maddesi kapsamında sayılan mücbir sebep olduğundan bahisle görüş... İhale Sözleşmesinin feshine dayanak yapılan Manisa 1. fıkrası hükmü geregince, yüklenici aynı kanunun 369.

...içi fiyatının ihalenin yapıldığı tarih ile sözleşme imzalamaya davet edildiği tarih arasında... ...UM.I-2044 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının... ...fiyat artışı , girdi fiyatı , mal fiyatı , mücbir sebep