...İlamda … Mobilya Ticaret yükleniminde bulunan “… ...alımlara ilişkin fiyatları güncelleyerek yaklaşık... ...izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu... ...eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır... ...yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere... ...açıklanmaz.” denilmiş, Adı geçen Kanuna dayanılarak...

Yüklenici … Taah. ...almış oldukları raporda 15.03.2013 ile 30.08.2013... ...günlük süre uzatım kararının geçersiz olmasından... ...tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye... ...20 gün olmak üzere 50 gün süre uzatımı verildiği...

...için geçen 106 (yüzaltı) gün, .. ...değişiklik nedeniyle verilen 15 günlük süre uzatımı... ...tazmininden ise süre uzatım kararında imzası olan... Duruşma talep eden sorumlulardan ... ...vazgeçilerek prefabrik imalata geçilmesi nedeniyle projelerde...

...haklarının ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir... ...Disiplin Kurulunca davacının geçmiş yıl hizmetlerinin... ...yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere... ...izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını... ...komisyonunun, ihaleyi, önceden belirlediği istekli... 2015/2181, K.

...raporları ile davalı idarenin geçmiş yıllarda yapılan... 20.4.2015, E. ...sağlayan bir ağaç türünün günümüzde yeryüzünde... ...1360, K:2014/1228 sayılı kararının; şartnamede... c) Genel salgın hastalık. ...tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye...

I - KONU İzmir Jeotermal Enerji San. Yüklenici yedi gün yirmi dört saat esasına... ...verildikten sonra en geç 2 saat içinde çalışmayı yapacak... ...19 (Montaj işçiliği DN15-DN250 çap aralığındaki... ...eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından... ...önünde bulundurularak karar ihdas edilmektedir...

...konusunda idaresi ile yüklenici arasında oluşan anlaşmazlık... ...dökülmesi (beton nakli dahil), 15.180.1003-Plywood ile... 90’ını geçemez. ...ayı ile ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait... ...uygulama ayı fiyatı olarak güncellendiği, ardından... ...kapsamında yaptırılmasına karar verilen ancak sözleşme...

c) Yüklenicinin yaptığı işler …., ...anlaşmazlık hususunda Kurulumuz kararı talep edilmektedir... ...iş programlarına göre geçici hakediş ödemeleri... ...ı) bentlerinde; “ç) Güncel endeks: Uygulama... ...grupları için uzatılan süre içinde ve bu süreye göre...

...ithalatının en az 60 gün alacağının belirtilmesi... ...442, K:2014/1636 sayılı kararının; ihaleye konu... ...durdurulması talebinden vazgeçtiği, dava konusunun... Açıklanan nedenlerle; Ankara 13. 5.3.2015, E. 2015/28, K. 2015/887)  

...fiyatlı iş kaleminin 15 ve 18 nolu hakedişlere... ...husus bulunmadığına karar verilmiş; (bu tutar... ...indeksi baz alınarak [Güncel indeks (Eylül 2017... ...fiyatlarına indirgenmeden ödendiği gerekçesiyle … TL... ...sözleşmelerde ise uygulama ayı içinde ilerleme yüzdelerine... ...teklifinin 7 günlüğüne geçerli olduğu açıkça...