Belediye meclisinin 01.02.2012 tarih ve 18 no’lu kararıyla ... Belediye Spor Kulübü Derneği ile 07.08.2013 tarihinde yapılan Kira Sözleşmesinin “Özel... ...yılında belediyeye ödnen yıllık toplam kira bedeli ...

31.08.2013 tarih ve ve 28751 sayılı Resmi Gazetede... TL Sözleşme Bedeli: … ...ifasını teminen dosyanın Dairesine gönderilmesine karar verilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir...

...sebeplerle 11 adet yeni iş kaleminin yapılmasına karar verildiği, bu yeni iş kalemlerinin 8 adetinin... ...eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine... ...fıkrasında da atıf yapılan, 27/06/2013 tarihli ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu kararı Eki...

KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış... ...gerektirmiş olsa bile, yüklecinin belirlenen bedelin artırılmasını isteyemeyeceği belirtildikten... Davacı yüklenici 05.11.2013 gün 2013/2 ihale kayıt numaralı sözleşme ile Trakya...

31/08/2013 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan... ...takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,03 (onbindeüç) oranında gecikme... Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: .. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..

...programlarda gösterilenden fazla yapılan ihzaratın bedeli hakedişe konulmaz ve iş programları... 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734... Süre uzatım kararına istinaden üçüncü revize iş programı yapılmıştır.

...da Yüksek Fen Kurulunun 08.12.2004 tarihli bir kararı esas alınmış olsa da; Yapım İşleri... ...Komisyonu) tarafından düzenlenen Komisyon Raporunda 2013 yılı pomza madeninin ocak başı satış... ...formülleri kullanılarak hesaplanan nakliye bedeli (..

...gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutar (TL... ...tarihli ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa...

...Kiralama ( Sürücü ve Yakıt İdareden)” İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi... ...gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı... ...Resmi Gazete?de yayınlanan, 27.06.2013 tarih ve 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile...

...itibari ile yürürlükte bulunan 27/06/2013 tarih ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4734... ...ait ihale dokümanı incelendiğinde; Sözleşme bedeli 43.997.134,20 TL olan işin, yer tesliminin... ...ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın karara bağlanması talebidir.