...bedelini talep ettiği, idarece proje bedelinin 14 nolu hakedişten çıkarılarak... ...belirtilen konu hakkında anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır. ...yüklenici, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda...

...Yeri, İş Yeri Teslimi ve İşe Başlama Süresi” başlıklı 7 nci maddesi incelendiğinde... ...Belediyeye yapılan ayni hak/ şahsi hak bedeli ödemesi ve yine müteahhit firma... ...yapılmış ve aynı gerekçelerle tazmin kararları verilmiştir.

...oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır. ...uyuşmazlıklar ihale öncesi yasal süresinde idareye bildirilmelidir... ...sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6...

...verilmesi gerektiğini, işin teslim süresinin sözleşmede işe başlama... Karara karşı taraflar istinaf kanun yoluna başvurmuştur. ...yapıldığını, ancak davalı idarenin sözleşme bedelinden 1.597.594,92 TL gecikme cezası...

...149.431,26 TL bedelle yapılacağının kararlaştırıldığını, taraflarca... ...yüzde sekseni (%80) olan 14.519.545,01-TL bedelin altında iş bitirilmiş olup... ...başlatığı, davalının takibe yönelik süresi içerisindeki itirazı üzerine...

...bedelleri, ilk yıl için öngörülen bedelin, ihale tarihi itibarıyla en son... ...08.2023 tarih ve 2023/UH.II-1084 nolu kararı) Araç kiralama ihaleleri aşırı... ...yapıldığı, amortisman hesaplamalarının işin süresi dikkate alınmadan yapıldığı...

K:… sayılı kararda; .. ...teslim edilmesi gerektiği, sözleşme bedelinin 307.535,00 TL olduğu, teslim... ...konusu 3 kalem malzemenin sözleşme süresi (05/09/2021) dolmasına rağmen... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..

...teminat mektubunun iadesi, bakiye iş bedeli ve kâr kaybı alacağının tahsili... Duruma göre talep sonucundan daha azına karar verebilir. Defter ve kayıtlarına göre süresinden önce fesih nedeniyle yüklenicinin...

...imzaladığını, sözleşmeye göre işin süresi 484 gün olmasına ve işin bitim... Davanın reddine karar gerektiğini savunmuştur. maddesinde sözleşmenin konusu, 5 maddesinde ihale bedeli, 6.