İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Ankara 10. ...davacının sözleşme pulu, sözleşme karar pulu, sözleşme teminatını, sözleşmenin...

Sözleşmede bu halde hesaplamanın nasıl yapılacağına dair... ...olmasının gerekmesine, yapılmayan %64,32 oranındaki imalâtın kalan 40 günlük... Kararın belirtilen sebeplerle bozulması uygun görülmüştür. Hukuk Dairesinin 27.09.2017 tarih ve 2016/2422 E. 2017/3170 K.

Bu kapsamda sözleşme pulu, karar pulu, teminat mektubu ve teminat... ...nolu kararı) Sözleşme pulu, karar pulu, teminat mektubu ve teminat mektubu...

Mahkeme Kararı: Ankara 14. ...teslimde gecikilen kısım kadarıyla hesaplama yaparak hatalı ve eksik inceleme... 2017/655 K. sayılı kararı ile; “… ...sözleşme bedelinin %0,3 (binde üç) oranında gecikme cezası uygulanır” hükmünün...

… TL Tenzilat Oranı: …/ ...İş Artışı) ile ilgili yaptığı hesaplamalar tablosu incelendiğinde; Tabloda... ...teminen dosyanın Dairesine gönderilmesine karar verilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir... ...elektronik imzalı tebligat ve 19.10.2017 (posta teslim) tarihinde tebliğ...

...üzerine yasal süresi içerisinde verilen karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir... ...yaptığı masraflar, karar ve harç pulu masrafları ve teminatlarını geri... ...Karar, 23.05.2017 gün 2017/213 Esas 2017/2183 Karar, 29.03.2013 gün 2012...

   Aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5.   Başvuru 30/5/2017 tarihinde yapılmıştır. ...yapıları içine dolgu malzemesi olarak kil oranı en az %40-50 olan malzemenin kullanılmış... Kararda, Erzurum 2.

...mahkemece davanın reddine dair verilen karar, davacı vekili tarafından temyiz... ...nedeniyle yaptığı Noter masrafı, karar pulu, All risk sigorta masrafı, Kamu... Hukuk Dairesinin 23.05.2017 tarih ve 2017/313 E., 2017/2183 K.

...yerine benzer poz tenzilat oranının hesaplamaya esas alınması nedeniyle... ...mevcut rayiçlere İtibari Değerlendirme Oranının uygulanması neticesinde bulunan... ...işin devamı sırasında yapımına karar verilen iş kaleminin yeni birim...

Davacı vekili, 06/09/2017 tarihli ıslah dilekçesinde gecikme... Karara karşı taraflar istinaf kanun yoluna başvurmuştur. ...günü için sözleşme bedelinin 0,0015 oranında gecikme cezası uygulanacağı...