...arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır. ...2023 olduğu, sözleşmesinde %19 oranında avans ödemesi ve 2021 yılı içinde %19 ödenek harcanmasının... ...süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan...

Ancak, ilişikli ödeme emri ekinde yer alan 27.06.2018 tarihli... ...faizleri ile ödettirilmesine, oy birliğiyle karar verildi. ...bulunan … Malzeme Alım İşi’nde; malzemeler zamanında teslim edilmemesine rağmen sözleşmede...

Ancak, ilişikli ödeme emri ekinde yer alan 27.06.2018 tarihli... ...faizleri ile ödettirilmesine, oy birliğiyle karar verildi. ...bulunan … Malzeme Alım İşi’nde; malzemeler zamanında teslim edilmemesine rağmen sözleşmede...

...günlük gecikme için yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilmesi gereken gecikme cezasının... (8) Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate... ...Yükleniciye 85 gün süre uzatımı verilmesinin kararlaştırıldığı ve bu sürenin sözleşmeye...

...Kurulu’nun 08/12/1988 tarihli ve 4635/2 sayılı kararında; yer tesliminin iklim şartları bakımından... ...süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan... “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “…

...çalıştırılan personelin sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler)” yönelik bilgi... ...indirildiği, 14.05.2024 onay tarihli ihale komisyonu kararında, söz konusu ihalenin Meras Gıda İnşaat... ...yüklenici arasında yapılacak sözleşmenin zamanına ilişkin sadece alt yüklenicilerin işe...

...istinaden aylık periyotlar halinde muayene, kabul ve ödeme işlemleri yapılacaktır. ...Kurulunun 12.06.2024 tarih ve 2024/UH.I-784 nolu kararı) Süreklilik arz eden hizmet alımlarında... ...işleminin yapılabilmesi için yüklenicinin idareye zamanında başvurması gereklidir.” hükmü,  İdari...

karar sayılı ilamı, … karar sayılı Asliye Hukuk Mahkemesi kararı hakkında ise ... b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması, (.

hakediş ödemesine ilişkin harcama belgelerine göre sorumluluk tespit edilmiştir. ...Temyiz Kurulunun 06.03.2019 tarih ve 45825 sayılı Kararı ile; “…

...bulunulması istenilmiş ise de idarece herhangi bir ödemede bulunulmadığından ilamsız takip yoluna... Davanın reddine karar gerektiğini savunmuştur. ...edilmesi gerekmekte olup, idarece bu işlemin zamanında yapılmamasından dolayı yüklenicinin...