gecikme cezası , idare zararı , rücu , süre uzatımı ...davacı yükleniciye 47 gün süre uzatımının hataen verildiğini...
karma sözleşmeli yapım işlerinde süre uzatımı - Arama Sonuçları
...ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun... ...söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceği, ..
...nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... ...tamamında mı yoksa uzatılan sürede mi fiyat farkının hesaplanıp...
...olduğunun davacı tarafı verilerek süre ile açıklattırılması... nolu kararı) Yapım işlerinde geçici kabul... ...yarısının iadesinin şartları , yapım işlerinde teminatın iadesi
...bağlanan “…Aktarma İstasyonu Yapım İşi”nde; geçici hakediş... ...başlıklı 18 inci maddesinde; “Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım... ...ödemeye ilişkin toplam 45 günlük sürenin bitiminin mi esas alınması...
...Yapılması) Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve... ...2021 tarihleri arasındaki onay süresi ile bu projeye ait malzemelerin... ...önünde bulundurularak gereken süre uzatımının verilmesine, İdaresinin...
...işinde, revize iş programı, Yapım işi yapılan arsanın, mülkiyet... ...tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.” hükmü... Bu itibarla, süre uzatımına sebep olduğu bildirilen...
...Montaj ve İşletmeye Alma İşleri Yapım İşine ilişkin 30... işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü
YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara... maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 47. ...kaynaklandığını ifade ettiği, süre uzatımı taleplerinin reddedildiği...
...Kurum tarafından ihale edilen yapım işlerine ilişkin ihal... ...6’ncı maddesinde; “a) Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve...