fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...fatura edilen tutarların işçi ve malzeme giderlerini dahi karşılamadığı, pandemi sürecinin genel itibarıyla mücbir...

’un aşağıda yazılı karşı oy gerekçelerine karşı) oyçokluğu ile, karar verildi. Temyiz dilekçesi ekinde sorumlu tarafından söz konusu danışmanlık...

Dilekçi dilekçesinde özetle: Görüleceği üzere ilamın tazmin (zimmet... İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması, -

...dilekçesinde bulunmayan ancak Kuruma sunulan itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan iddiaların incelenmesinin Kamu İhale... ...yüklenici, idarenin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.

...Kontrol Kanununun 71 inci maddesi kapsamında iş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılarak... Öncelikle sorumlu, temyiz dilekçesinde yeni birim fiyat yapma nedeninin İlamda iddia...

...dikkate alındığında mümkün olamayacağı, yüklenicinin dilekçesinde öne sürdüğü, Türk Borçlar Kanunu ve Medeni... ...kaynaklı gecikmeler yaşandığı ve idaresince bu gecikmelere karşılık 668 gün süre uzatımı verildiği, sözleşme konusu...

İDDİA ; Davacı vekili dava dilekçesi ile özetle; müvekkili ile dava dışı ... ...teminatın gelir kaydedilmesine neden olabilecek risklerine karşı kayıtsız-şartsız, kesin, asli, sigortalının yükümlülüğünden...

...iptaline, Kurul kararındaki 2, 3, 5, 7, 8,11 8'inci (dava dilekçesindeki sırasına göre 1, 2, 3, 4, 5, 8) iddialar yönünden... ...halinde idarenin ve üçüncü şahısların tüm zararlarının karşılanacağının, yüklenicinin idareye veya üçüncü kişilere...

...halinde, bu fiyatların piyasa şartlarına göre maliyeti dahi karşılamadığından bahisle, yeni fiyat tespitlerinde Yapım...

TL olmasına karşın, kamu zararı tutarı kesin teminat tutarı kadar olan ... Bu defa karar düzletme dilekçesinde; sorumlular söz konusu göreve atanmadıkları...