...bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak eksiksiz ve kusursuz bir şekilde tamamlanarak idaresine teslim edilmesinin...

...fıkrasının: (a) bendinde olumsuz hava koşullarının yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olduğu, (b) bendinde olumsuz hava...

...yüklenicinin sözleşme ve şartnameye uymayan veya eksik ve kusurlu olduğu tespit edilen malları, idarenin talimatıyla...

...tamamlayamadığını, işin gecikmesinde davalı idarenin bir kusuru bulunmadığını, sözleşmenin feshi, tasfiye ve teminatın...

Proje ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri yüklenici, yapı denetim...

...sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin...

...katıldığı ve sözleşme imzaladığı nazara alındığında, kendi kusurundan kaynaklanmayan, genel salgın hastalıktan kaynaklanan...

...ara verildiği için cihazı temin edemedikleri ve bunun kendi kusurlarından ileri gelmediği, mücbir sebep şartları olan...

Sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı suç işlediği anlaşıldığından, sanık hakkında...