...rayiçlerin esas alındığı, dolayısı ile taraflarca, sözleşmesinde atıf yapılan “Sözleşme fiyatı... ...bu yeni birim fiyat, uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek iş kaleminin sözleşme... ...verilmiş “ÖZEL-SY3” poz nolu “Her türlü inşaatta kuruda ve/veya suda demirli beton (C...

...ve talebi; İlgili belediyenin mevcut parselde inşaat izni vermemesinden dolayı yapılan yer... ...yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” hükmü... ...için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla...

...İdaresi arasında görülen uyuşmazlık eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davacı yüklenici... ...yerindeki binanın yıkımı belirtilmediği halde, inşaat mahallindeki eski binaların yıkımının... ...hesaplanarak alacaktan mahsubu yerine 273 gün karşılığı 93.775,50 TL gecikme cezası uygulanması...

...yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır... ...için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla...

...5237 sayılı Türk Ceza Kanununda bu hükümlerin karşılığını oluşturan maddelere yapılmış... ...34 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu...

...yapılacağı mevsim şartlarını öngörerek ihale sözleşmesini imzaladığı, işin ifasını taahhüdüne... Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları...

...teslimi sonrası işe başlanılması hususu dikkate alındığında şantiye kurulumu için 1 aylık... ...4) İş programında, resmi tatil günleri ile sözleşmesinde belirtilmiş ise, iklim şartlarından...

...ihalesinin 21/09/2021 tarihinde yapıldığı, sözleşmesinin 22/10/2021 tarihinde imzalandığı... ...İlişkin Esaslara göre uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek ihale tarihi itibarıyla...

...yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” Hükümleri... ...için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde ver verilmiş olması şartıyla...