...endeksin, güncel endeks olarak uygulama ayı endeksinin esas... ...farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı... ...hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş...

...yaklaşık maliyete oranı ile inşaat ilerleme yüzdesinin... ...dolayısıyla yaklaşık maliyetin sözleşmesi ve ekleri gibi... ...edilen tutara, idaresince uygulama ayı birim fiyatları... ...tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği...

...kamu otoritelerinin keyfî uygulamalarına karşı koruyucu... ...YAŞAR ve Muhterem İNCE’nin katılımlarıyla 26/10/2022... ...ise ihale sürecine ve ihale süreci sonunda alınan ihale... ...nedeniyle ihalesi yapılan ve sözleşmesi imzalanan işlerle...

...yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına... ...25/f maddelerine istinaden sözleşmesinin feshedilerek... ...tam olarak işin yapım sürecinde bulunması gerektiği...

...sı ve … Belediyesinden katılan görevlilerden oluşan... ...takdir raporunda arazi, arsa inşaat ve bina için toplam... ...araştırmaları, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliklerinde... ...belge ile birlikte harcama sürecindeki diğer belgelerin...

...tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan... ...imzalanan mal alımına ait satış sözleşmesinin aslı ile 2... Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin... ...tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

İhale süreci içerisinde başvuru... ...teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması... ...sürelerini kısaltabileceği, bu uygulamanın ise Anayasal güvence... ...başvurusunda bulunulduğu dikkate alındığında davacının...

...davalı vekili olmayan Avukata tebliğ edildiği yani... ...tarihlerinde mal alımlarına ait tip sözleşmesi imzalandığı... ...sözleşme hükümlerinin uygulamasına ilişkin olduğundan...

...ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle... ...durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen... ...onaylanması sürecinin işin sürecine dâhil olduğu kabul... ...süre uzatımı verilmesi, 3- Uygulama projeleri onaylarına...

...bina yapım işi “için eser sözleşmesi niteliğinde sözleşme... ...olan husus; sözleşmenin eki inşaat şartnamesinin genel... ...yaptırdığı takdirde yüklenici, bu uygulamanın sonunda doğabilecek...