...malzemelerin en geç 14.05.2004 tarihine kadar teslim edilmesi, aksi halde... ...acı, sözleşmenin fesih tarihine kadar olan 51 günlük süre için gecikme... ...nın amacına uygun bir kararlaştırma olduğunun, olayda Borçlar Kanunu'...

...içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri... ...birim fiyat, uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek iş kaleminin... ...belirtildiği halde her yıl için güncellenerek dolaylı şekilde fiyat farkı... ...an imalat iş boyunca aynı imalat olduğu gibi; her yıl yeni birim fiyatların...

Genel Müdürlüğü ... ...Bölge Müdürlüğü'nce 23/01/2019 tarihinde açık ihale usulü ile... Genel Müdürlüğü ... ...mektubunun süresinin 15/08/2026 tarihli olduğu ifade edilmiştir. ...dava konusu Kurul kararı ile her ne kadar, Başvuru sahibinin süreye...

...simülatörlerin 17/02/2015 tarihine kadar muayene ve geçici kabul işlemleri... ...sonucunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. ...Adliye Mahkemesinin 03/06/2020 tarih 2019/76 Esas ve 2020/539 Karar sayılı... ...ifası için öncelikli edim mahiyetinde olduğu, davalının öncelikli edimini...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 23/01/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü... ...edildiği, otoparkın bu alan üzerinde olduğu, otopark zemin kesiti incelendiğinde... ...kotu ile otopark kaplaması üst kotuna kadar imalatların ardışık olarak... ...anlaşmazlığın vücut bulması, bu durumda her ne kadar idaresince görüş talep edilmiş...

., 13.02.2019 tarihli Kurulda duruşmaya katılma... ile İnşaatın diğer Yapı Denetim Görevlileri ... ...gelmesi nedeniyle) bu yasağın kalkmasına kadar geçecek sürenin kendisine süre... karar düzeltilmesi talebi ile vermiş olduğu dilekçesinde, ..

...mektubu bedellerinin tahsili istemine ilişkindir. ...kaybı zararını talep etmiş, 12.09.2019 tarihli ıslah dilekçesi ile talebini... ...tebliğ tarihinden 06.05.201 tarihine kadar yüklenicinin taahhüdünü yerine... ...terketmiş olması nedeniyle kusurlu olduğunun kabulü gerekir.

...31787 ihale kayıt numaralı 2019-2020-2021 Yılları (32 Aylık... ...Mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun olduğu ve davacılar tarafından ileri... fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...uyulmadan sözleşmeyi feshettiği, her ne kadar davacı şirket tarafından, mücbir...

...yüklenici karına ilave olarak %15 oranına kadar idare ve yüklenicinin anlaştığı... ...olan “Gebze Sekasem Elektrik Projeleri 2019.dwg” planında Trafo Tesis OG Projesi... ...olmadığı, otomasyon sisteminin bütün olduğu ve bu ödemenin Yüksek Fen Kurulu... ...anlaşmazlığın vücut bulması, bu durumda her ne kadar idaresince görüş talep edilmiş...

...komisyonunca yapılan değerlendirmeler neticesinde 19.04.2024 tarihinde alınan... ...yazılarda Emrullah Üçay’ın sunmuş olduğu sertifikaların ihale konusu işe... ...10 Mayıs 2024 tarihi, saat 16:00’a kadar 5’inci Ana Bkm.Fab. ...29367-1901 sertifika numaralı ve 27.06.2019 tarihli Yapım ve Hizmet Sertifikası...