...ruhsatı alınması, hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği konuları... kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak idare ile yüklenici... Yüklenicinin görüş ve talebi; İşe ait yer tesliminin 11...

...sözleşmesi imzalandığı, bu sözleşmelerin 34.2.maddesindeki “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim... Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum... ...ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur...

...seçilen TÜBİTAK, TSE ve ODTÜ ile yapılan yazışmalardan kaynaklı olarak toplam 46 günlük cezasız ek süre verildiği... maddesinin (b) bendinde ise, Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25.

Yanlar arasındaki uyuşmazlık X1 Sulama İnşaatı İşine ait 1.2.1991 tarihli sözleşmeden kaynaklanmaktadır. Bu maddeye göre taşıma dışında kalan yükleme, boşaltma, figüre vs temin bedelleri birim fiyata dahildir. ...imzalandığı tarihten 13.9.1992 tarihli 92 nolu hakedişe kadar davacı yükleniciye 16.041/1 ve 15.D.3 poz nolu imalatların bedeli...

...işin/alımın tanımı” başlıklı 5 inci maddesinin 5.1.1.1 alt maddesinde ise sözleşme kapsamında alımı yapılacak akaryakıtın... İhale Kayıt Numarası ile ihale edilen, yüklenicisi ……… ...fıkrasında; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda...

...ayarlarının tam yapılmadan kırıcının devreye alınmasından kaynaklandığı ve kırıcının tekrar montajında bu hataların... ...alınması sonucu kırıcının mekanik olarak arızalandığı, yüklenicinin hatası sonucu devre dışı kaldığı, bakım... ...edildiği ve durumun tutanağa bağlanarak fotoğraflarla kayıt altına alındığı, 06/12/2011 tarihi itibarıyla da davacı...

...mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün... ...039;nde, “COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde ve dünya genelinde sosyal ve... Sorumluların savunmalarında; yüklenici firma olan … sahibi …

...mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün... Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir.

...yapıların idare tarafından kullanılma ve işletilmesinden kaynaklanan veya yüklenicinin kusurları dışındaki hallerin... İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir.