...süresinin uzadığını, gecikmede müvekkili yüklenicinin kusuru bulunmadığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla davacı şirkete yapılan ödemeden gecikme cezası adı altında hukuka aykırı olarak kesilen bedelden 10.000,00 TL’nin ve davalı idarenin edimlerini ifa etmemesinden kaynaklı olarak davacının fazladan ödemek...

şeklinde belirterek 15 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 60 (altmış) gün süre uzatımı vermiştir. Yolların temizlenerek ulaşıma açılamamasından kaynaklanan gecikmeden ... Yüklenicinin talebinin mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılması hususundaki yetki ve sorumluluk idarededir.

Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. ...tarihsel yorum ve kuralın değişen ekonomik ve sosyal şartlar altında kazandığı objektif anlamı araştırılarak yapılan... ...alınan bilirkişi raporuna itiraz edildiği, gecikmenin kimden kaynaklandığına bakılarak işlem tesis edilmesinin hiçbir...

...sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan... ...dolayı hükümlü bulunanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde... ...iş kazası neticesinde verilen kusursuz sorumluluk ilkesinden kaynaklanan ve taksirle işlenen bir suça ilişkin olduğu, bu...

...olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine... ...inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz... Yüklenicinin talebinin mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılması hususundaki yetki ve sorumluluk idarededir.

c) Yüklenicinin yaptığı işler …., ...hazırlanan iş programının gerisinde kalındığı, taraflarından kaynaklanan sebeplerle süre uzatım kararları alınarak ödenek... ...yönelik çalışmanın, iş ve işlemler sebebi ile taahhütleri altında olan ikmal ihalesine konu imalatlara fiilen ancak 13...

...taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde... ...sunulduğu durumda ise yapım işini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle birlikte onbeş yıl süre ile müteselsilen sorumludur... ...olarak; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda...

...tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir... Bu sürenin aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz. ...öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ve sözleşmenin yapıldığı...

...şekilde, kendi uygulama şartları altında değerlendirilerek yüklenici ile anlaşmaya varılmak suretiyle tespit edilmektedir... Ayrıca; “kaynakların verimli kullanılması ilkesinin gözetilmediğine... ...almadığı, aynı yönetmeliğin 22’nci maddesinin 4’üncü alt maddesinde “Yeni fiyat yüklenici ile birlikte yukarıda...