İlçelerinin Köy Yollarına Asfalt Kaplama ve Menfez Yapım İşi” ile ilgili olarak, mevzuata... ...olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine... Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren...

Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; Yüklenicinin 15/11/2021 tarihli dilekçesinden özetle; projenin... Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı... ...artışı ve projenin uygulanacağı alanın toprak örtüsü altındaki inşaat atıkları sebebiyle süre uzatımı verilmesi...

...klozunun başladığını, anılan kloza göre bir veya birden çok yüklenicinin sigorta konusuna verdiği zararlar ile inşaat süresi... Dava konusu olayda da, ek sözleşme ile bakım devresi teminat altına alnmıştır. ...sayılabilmesi için müteahhidin sorumluluğunda olan bir sebepten kaynaklanması gerekir.

... deplasesinin tamamlandığı ve yüklenici ile birlikte tutanak altına alındığı, Yer tesliminden itibaren alanın tamamen temizlenmesi ... tesisin çevre duvarı kısmında projenin revize edilmesinden kaynaklı 101.315,46 TL iş artışı için 1 gün olmak üzere 41 ... onaylanmadığı, İdarelerince hazırlanan revize iş programını yüklenicinin itiraz kaydı ile imzaladığı ve idarelerince onaylanarak geçerli ...

Kural olarak davacı sözleşmenin bu hükmü karşısında asgari ücret artışı adı altında talepte bulunamaz. maddesi uygulanmaksızın yükleniciye ödenir” hükmünü getirmiştir. ...farkı hesaplanmayacağı, ancak mücbir sebepler ve idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek...

...başlığı adı altındaki maddede “Yüklenici bu işe ait ihaleye teklif vermekle, bu şartnamedeki hususları okumuş, anlamış ve peşinen kabul etmiş sayılır” denildiğinden yüklenicinin bu hususları bilmesi ve anlaması buna göre fiyat teklif etmiş olması gerektiğine, İdare tarafından seçilen pozun yapılan işle uyumlu olduğu, kaynakların ekonomik...

...onaylanmak üzere idareye teslim edeceği belirtilmiş, aynı maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında; “( 6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre...

...hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre... … (6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz...

...onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak 60 (altmış) gün içinde ödenir.”, ...verilmesi ve fiyat farkı hesaplanması ile ilgili olarak idaresi ve yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara... ...arasında 162 günlük zaman kaybının hesaplandığı, kendisinden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı Yapım İşleri Genel Şartnamesi...