...maddesinde; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda... ...55 inci maddesi uyarınca ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

Yüklenicinin görüş ve talebi; 01/02/2022 tarihli anlaşmazlık... ...durumlarda, iş eksilişinin ihale tarihi itibarıyla tutarı, altıncı fıkradaki esaslar doğrultusunda hesaplanır.”... ...iş grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aşağıdaki...

...buna bağlı olarak iş programının revize edilmesi hususunda yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca... ...uyumsuzluk olduğu, ihale sürecinin beklenenden uzun sürmesinden kaynaklanan bu durumun firmaları aleyhine maddi sonuçlar doğurduğu... “Ödeme yeri ve şartları” başlığı altında düzenlenen 11 inci maddesinde; “11.2.

...geçici kabul eksiklikleri için tutulan %3’lük tutardan kaynaklı alacağı 535.944,61 TL olmak üzere toplam talebini... Bu itibarla, mahkemece, salt EKAP üzerinden bildirim yapılmış olması nedeniyle feshin... Bu durumda, davacı yüklenicinin, verilen ilave sürelere rağmen, işi bitiremediği sabittir.

...sadece belli delil veya delillerle ispatı mümkün kılan daraltıcı delil sözleşmesi yapılmış ise, delil sözleşmesinde... Aksi hâlde yüklenici hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılacaktır. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme Uyuşmazlık, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir 2.

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan menfi tespit talebine ilişkin olup ilk derece mahkemesince... maddesine göre “yükleniciye en fazla 60 günlük (cezalı) ek süre verilmesi... maddesine göre, gecikme cezasının altmış gün ile sınırlı olarak uygulanabileceği, sözleşmede...

...inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz... ...iş grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aşağıdaki... Yeni fiyat tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise, (Ek ibare: 08/08/2019-30856 R.G./28.

- K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup, mahkemece davanın... Esenler Oruç Reis Mahallesi 262 Adet konut ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşinin yapımını... ...dökümanı eki olarak verilen projeler avan proje niteliğinde olup, Yüklenici, bu projelere sadık kalmak kaydıyla ve bedeli teklif...

I - KONU İller Bankası Anonim Şirketi Altyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı’nın 06/04/2021 tarih... Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 02/04/2021 tarihli dilekçesinden özetle; moment... ...iş grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aşağıdaki...

...ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur... İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. ...ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir.