... Sözleşmeleri Kanunu 13.maddesindeki yasal düzenleme sebebiyle yüklenici geçici kabul ile kesin kabul arasındaki süreçte doğabilecek ... mektubunun süresi içerisinde doğması muhtemel riskleri de teminat altına alındığını, Davaya konu olayda muhatap kurum tarafından teminat ... alındığında, firma ve muhatap arasındaki sözleşme hükümlerinden kaynaklanan bir rizikonun kalmadığı sonucu çıkabileceğini, nitekim ...

Yüklenicinin görüş ve talebi; İşe ait sözleşmenin 08/09... ...tespiti yapılırken bu oranın sözleşme hükmü ile teminat altına alındığı, yeni birim fiyatların idare ile anlaşılarak... ...iş grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aşağıdaki...

Yeni iş kalemlerinin birim fiyatlarının, yüklenicinin teklifinde yer alan ve yeni iş kalemleri ile benzerlik... ...iş grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aşağıdaki... maddesinin altıncı fıkrasında; “Sözleşmede bulunmayan ve ihale tarihi...

...şart ödeneceğinin düzenlenmediği, davacının geç ödemeden kaynaklı bir zararı var ise bunu hakedişleri alırken ihtirazi... ...takvim günü içerisinde TL olarak ödemeyi yapacağının hüküm altına alındığını, müvekkili şirketin cezai tutanakları... maddesinde yer alan cezai müeyyidenin sadece yüklenici konumunda olan davacı şirkete yönelik olması, davalı...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan menfi ve müsbet zararların tazminine ilişkin... fıkrası hükmü geregince, yüklenici aynı kanunun 369. maddesinde hüküm altına alınan tazminatı isteme hakkını elde eder.

ÖZET : Dava; eser sözleşmesinden kaynaklanan ilave iş bedelinin tahsili istemine ilişkindir.  ...gereken kırmataş nakline ilişkin alacak kalemi dışındaki asfalt kesilmesi ile kazı ve moloz nakline ilişkin poz kalemlerine... ...tarafından ocak yeri gösterilmeyecek ve bu hususlarla ilgili olarak yüklenici herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

...istisnaları kapsamında yapılan ihale sonucu yapılan sözleşmelerde yüklenicinin ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun... ...firmaya ulaştırıldığı, proje revizyonu yapılmasından kaynaklı süre uzatımına gidildiği, ancak yüklenici firma... ...amacının, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum...

...zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda... ve (Altyapı İnş Şube Müd.) … ...yeni birim fiyat belirlenen bir iş kalemine ilişkin olarak yüklenicinin teklif ettiği aynı mahiyetteki iş kaleminin birim...

... denetim görevlilerinin bildirildiği, 06/12/2019 tarihinde alt yüklenici ve 16/12/2019 tarihinde saha giriş onayının verildiği ... başlanıldığı, bazı bildirimlerin elden yapıldığı, Yüklenicinin, işe ait sözleşme ve eklerinde bildirimlerin elden ... için gerekli izinlerin idaresince geciktirildiği, idaresinden kaynaklanan gecikmeler için işyeri tesliminden itibaren çalışılamayan günler ...