... ve/veya depoya konulması” iş kalemi ile “SAR-18 Yollarda alt temel ve temel hazırlanması ve yerine konulması” iş kalemlerinin, Yer ... bahse konu mevcut ulaşım yolunu kullanıp kullanmadığı ile bu yüklenici tarafından bakım ve onarım masraflarının karşılanıp karşılanmayacağı hususlarından kaynaklandığı, Anlaşılmaktadır.

...teminatının iade edileceği hususunun madde metninde hüküm altına alındığı, ancak geçici kabul noksanları için kesilen... ...devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. 

...dikkate alındığında iş akışının yavaşlamasında idareden kaynaklanan sebeplerin söz konusu olduğunun idarece kabullenildiği... ...tarih ve Esas No:2022/1775, Karar No:2022/4187 nolu kararı) Yüklenici işi zamanında bitirmemiş olsa da, bu durum idarenin...

...ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur... Yüklenici ... ...Nakliyesi ve montajı yüklenici firmaya ait olan söz konusu mal altınından idarenin isteği doğrultusunda idarenin göstereceği... Kesin kabul zamanı geldiğinde yüklenici veya vekili bir dilekçe ile idareye başvurur.

...Aile Sağlık Merkezi) detayında ise bahçede kilitli parke altında kırmataş dolgu imalatının gösterilmediği, bu nedenle... Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. ...dolgu imalatının yer aldığı ve anlaşmazlığın bu durumdan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Hükmünün bulunduğu, bu hükme göre; yüklenicinin ihaleye katılmadan önce, bina, arsa, proje, detay, mahal ... yapılması icap eden mahalden ve binanın fiziki koşullarından kaynaklı işlerin sözleşme bedeline dahil olduğunun hüküm ve imza altına alındığı taraflarca bilinmektedir.

 I - KONU İller Bankası Anonim Şirketi Altyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı’nın 06/04/2021 tarih... Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 02/04/2021 tarihli dilekçesinden özetle; moment... ...durumların ortaya çıkması halinde, proje değişikliğinden kaynaklanan muhtemel iş artışı/eksilişinin, -Sözleşmeye...

...iş grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aşağıdaki... ...yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. ...rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamının uygulanabileceği hüküm altına alınmıştır.

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan teminat mektuplarının geç iade edilmesi nedeniyle... ...talebin zamanaşımına uğradığını, aynı firmanın taahhüdü altında tamamlanan (Keban-Arapkir) Ayr.-Divriği-16. Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

İş bu komisyon kararı tarafımızca tanzim edilmiş olup imza altına alınmıştır.” İfadelerine yer verilmiştir. Belirtilen nedenlerle, gecikme cezası kesilmemesinden kaynaklanan ….. …) Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması...