...sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı hususunda anlaşmazlık çıktığından bahisle, konu... ...verdiği, projesi içerisinde yer alan bütün imalatların işin yüklenicisi tarafından fen...

...sorumluluğunun Yükleniciye ait olması sebebi ile ilgili imalat tutarlarının sonraki Aylara aktarılmasının... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b.

...üzerine, süre uzatımının belirlenmesi konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık... ...üzere; KDV ödemelerinin, hakediş içerisinde imalat tutarları ve fiyat farkları gibi bir ödeme...

...inci maddesinde; “Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri... ...asfalt kaplama ve menfez yapım işinde; asfalt imalatında kullanılan agrega malzemesinin üretilebilmesi...

...bilirkişi raporunda işin gecikmesinde idarenin kusurlu eylemlerinin payı olduğunun tespit edildiği... ...tarihli tutanaklarda bitirilemeyen ve başlanamayan imalatların tespit edildiği, bu durumun davacı...

...ayıplı imalatlar arasında fark olduğu, ayıplı imalatların da açık veya gizli olması durumuna... ...nın 355 ve devamı maddelerde düzenlenen ve konusu kapalı spor salonu yapılması işi olan eser...

...imalatlarını da içermesine rağmen, söz konusu iki imalat için de ayrıca teklif alınıp ödeme... ...fore kazık yapılması için gerekli olan tüm imalat işlemleri ve her türlü malzeme ve zayiatın...

TL'nin denetçi tarafından sorgu konusu edildiği görülmüştür. ...Poliüretan Esaslı Kimyasal Enjeksiyon Malzemesi imalatına ilişkin olarak mevzuata aykırı bir...

...işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit... ...dilatı İşi” nde, akustik ahşap kaplama imalatına ilişkin olarak, İller Bankası tarafında...

...sunmak zorundadır” hükümlerine yer verilmek suretiyle iş programında değişiklik yapılabilecek... imalat + ihzarat) bedeli ödendiği, …