...2021 tarihi esas alınarak 15 nolu son hakedişten kesilen 17.360 TL’nin taraflarına... Bu yapılmadığı takdirde namı hesabına yaptırılacaktır. ...60) süre uzatımı ile birlikte işin süresinin 956 güne çıkarılarak iş... ...işin geçici kabulünün yapılması ve kesin hakedişlerinin ödenmesi talebini...

...ortağın hisselerini işin kesin kabulü yapılmadan önce devretmesinin yasak... ...sunulması ve hisse oranını teminat süresince muhafaza edileceği taahhüt... ...hisse oranını teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza edeceğini...

...tarihinde sözleşmenin feshedildiği ve kesin teminatın irat kaydedildiği, akabinde... ...davacı şirket ile akdettiği sözleşmeyi haksız olarak feshettiği, fesihten önce... ...doksan gün olarak tespit edildiği, süresinde işin bitmemesi nedeniyle cezasız... ...eksiklikleri tamamlayabileceği, ihtar yapılmadan sözleşmenin feshedilmesinin...

...mektuplarının aynen iadesine, davalının haksız eylemi nedeniyle uğranılan... ...kabul arasında geçecek süre teminat süresidir. ...asfalt imalâtının henüz kesin kabulü yapılmadığından teminat süresince... ...ve ayıplı imalât saptandığından kesin kabul yapılmadığını belirterek...

...bildirildiği, Kamu İhale mevzuatı gereği “kesinleşen ihale kararı bildirildikten... sözleşmeye davet , teklif geçerlik süresi ...süresinin dolmasından sonra sözleşme yapılması” başlıklı 16.7’nci... ...bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine...

...kayıtla imzalanan 2 nolu geçici hakedişin %95 oranında ödenmesi ile akrilik... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme... ...dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün... ...düşüldüğü, yüklenicinin geçici kabulün yapılması ve 2 nolu geçici hakedişin... Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin...

...bulunulduğu gerekçesiyle davacılar hakkında Kanun'un 26. ...tarihinde bitirilmesi gereken işin süresinde bitirilmediği, 03/01/2012... ...yaptıkları imalatların ödemelerinin yapılmadığı, bunun tasfiye tutanağında... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve...

...edilmesinde gelir kaydedilmesi gereken kesin teminatın iade edilmesi nedeniyle... ...aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını... ...iptaline, b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve...

...herhangi bir hükmün yer almadığı, işin süresinde tamamlanmaması sebebiyle ceza... ...fiyatlandırılmasının daha doğru ve hakkaniyetli yapılabileceği, Bununla... ...konulmaksızın revize iş programı yapılmasının ve bu program esas alınarak...

...imalatlar olduğu, bu imalat bedellerine ait kesintinin, yaklaşık maliyet baz alınarak... teknik belgelerde, değişiklik yapılmaksızın işin tamamlanmasının... Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin... ...miktarı ile çarpılır ve bulunan tutar hakedişteki sözleşme birim fiyatları...